ПАО Роснефть. закупка: Разработка планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов (ПЛАРН) и их сопровождение (2019 год)

БЛОК 1 «ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕª

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ¹

Извещение

о проведении Запроса цен

на закупку: Разработка планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти

и нефтепродуктов (ПЛАРН) и их сопровождение при согласовании в соответствующих

органах согласно уровню ПЛАРН

№

ПОЗИЦИЯ

ПОЛЕ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ

Общие сведения о закупке

Способ проведения

Способ закупки

Количество

Электронная

Открытая или

(размещения) закупки

этапов

или

закрытая форма

неэлектронная

форма

Запрос цен

В открытой

Одноэтапная

Неэлектронная

процедура

форма

форме

Запрос

Многоэтапная

В закрытой

предложений

Электронная

процедура

форме

форма (ЭТП)

Закупка у ЕП

Электронная

форма

(специализиро

Безальтернативна

ванный ящик

закупка

электронной

почты)

Внутригрупповая

закупка

Аукцион

Конкурс

Наименование закупки

Разработка планов по предупреждению и ликвидации

аварийных разливов нефти и нефтепродуктов (ПЛАРН) и их

сопровождение при согласовании в соответствующих органах

согласно уровню ПЛАРН

Наименование

ЭТП ЗАО «ТЭК-Торгª

электронной площадки

секция

Не применимо

сети Интернет

ПАО «НК «Роснефтьª

[Наименование иной

площадки]

Адрес

электронной

http://rn.tektorg.ru

Не применимо

площадки

сети

Интернет

http:// [address]

Адрес электронной почты

[Адрес электронной почты]

Не применимо

для подачи заявок

Сведения о Заказчике / Организаторе закупки

Наименование

ПАО «Нефтяная компания «Роснефтьª

организации

ООО «Башнефть-Розницаª

Закупка

для

одного/нескольких

Заказчиков,

проводимая Организатором закупки:

[Полное

наименование]

Адрес места нахождения

450001, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа,

¹ В данном разделе приводится копия Извещения о закупке.

Дата и время в полях Извещения установлены по местному времени Организатора закупки

БЛОК 1 «ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕª

№

ПОЗИЦИЯ

ПОЛЕ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ

ул. Бессонова, 2

Почтовый адрес

450001, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа,

ул. Бессонова, 2

Контактный телефон

+7(347) 229-98-68

10.

Электронная почта

Bnp-inbox@bashneft.ru

11.

Информация о Заказчиках

Заказчик является Организатором закупки (сведения

приведены в пп. 6-10 Извещения)

Закупка проводится Организатором закупки в интересах одного

Заказчика: ООО Башнефть-Розница

Закупка проводится Организатором закупки в

интересах нескольких Заказчиков²

Контактная информация

12.

Контактное лицо (ФИО)

Иркабаева Регина Ильфаковна

13.

Электронная почта

IrkabaevaRI@bashneft.ru

14.

Телефон

+7(347)214-47-49

15.

Факс

16.

Дополнительная

Не применимо.

контактная информация

По техническим вопросам - Борисов С.Ю.,

s.borisov2@bashneft.ru, 8(347) 865-61-04

Контактное лицо (ФИО), Электронная почта, Телефон, Факс

Место и дата подачи и рассмотрения заявок и подведения итогов закупки

17.

Планируемая дата

«27» сентября 2018 г.

размещения (публикации)

Извещения и

Документации о закупке³

18.

Дата начала подачи

Не применимо

(закупка является закупкой у

заявок

единственного поставщика, безальтернативной или

внутригрупповой);

«27» сентября 2018 г. в отношении:

Квалификационной

Технической

Коммерческой

части заявок

Заявки могут подаваться в любой момент с даты

официального

размещения

Извещения

Документации о закупке, в рабочее время: [рабочее

время Организатора закупки]

(при проведении

закупки не в электронной форме)

Заявки могут подаваться в любой момент с даты

официального

размещения

Извещения

Документации о закупке, в любое время

(при

проведении закупки в электронной форме)

19.

Дата и время

окончания

Не применимо

(закупка является закупкой у

подачи заявок

единственного поставщика, безальтернативной или

внутригрупповой);

«23» октября 2018 г. «12 ч : 00 м» в отношении:

Квалификацион

Технической

Коммерческой

ной части заявок

части заявок

² Сведения о Заказчиках отражаются в разделе Извещения «Сведения о лотахª (таблица «Сведения о Заказчикахª)

³ При проведении закрытой процедуры - дата рассылки Извещения и Документации

БЛОК 1 «ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕª

№

ПОЗИЦИЯ

ПОЛЕ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ

20.

Место подачи и место

Не применимо

(закупка является закупкой у

рассмотрения заявок

единственного поставщика, безальтернативной или

внутригрупповой);

А. Место подачи заявок:

_____________________________________.

индекс, страна, область, город, улица, дом

Адрес электронной площадки в сети

Интернет (п.4)

Адрес электронной почты (п.5)

Б. Место рассмотрения заявок:

__________________________________.

индекс, страна, область, город, улица, дом

21.

Дата

время

Не применимо

(закупка является закупкой у

рассмотрения заявок

единственного поставщика, безальтернативной или

внутригрупповой);

«14» ноября 2018 г. «12 ч : 00 м» в отношении:

Квалификационной

Технической

Коммерческой

части заявок

22.

Место подведения итогов

Не применимо

(закупка является закупкой у

единственного поставщика, безальтернативной или

внутригрупповой);

Место подведения итогов: 450001, Российская Федерация,

Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Бессонова, 2

индекс, страна, область, город, улица, дом

23.

Дата и время подведения

Не применимо

(закупка является закупкой у

итогов

единственного поставщика, безальтернативной или

внутригрупповой);

«28» ноября 2018 г. «18 ч : 00 м»

Место и дата проведения аукциона

24.

Дата и время начала

Не применимо;

аукциона

«____» _______________ 201___ г. «00 ч : 00 м»

25.

Дата и время окончания

Не применимо;

аукциона

«____» _______________ 201___ г. «00 ч : 00 м»

26.

Место

проведения

Не применимо;

аукциона

Место проведения аукциона:

_________________________________.

индекс, страна, область, город, улица, дом

Разъяснения извещения и/или документации о закупке

27.

Порядок

направления

Дата и время начала подачи запроса:

запроса о

разъяснении

«27» сентября 2018

г.

положений

извещения

Дата и время окончания подачи запроса:

и/или документации о

закупке и предоставления

Не позднее, чем за 5 рабочих дней до окончания срока

разъяснений

подачи заявок, включая день направления запроса (для

запроса предложений, конкурентных переговоров,

конкурса, аукциона)

Не позднее, чем за 3 рабочих дня до окончания срока

подачи заявок, включая день направления запроса (для

запроса цен, редукциона)

БЛОК 1 «ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕª

№

ПОЗИЦИЯ

ПОЛЕ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ

Дата и время начала предоставления разъяснений:

«27» сентября 2018

г.

Дата и время окончания предоставления разъяснений:

В течение 3-х календарных дней со дня принятия решения о

необходимости разъяснений или поступления запроса о

разъяснении, но, не позднее, чем за

1 рабочий день до

окончания срока подачи заявок.

Расширенные данные⁴

28.

Дата и время начала

Не применимо.

подачи 2-х частей заявок

«27» сентября 2018 г. в отношении:

Технической

Коммерческой

части заявок

29.

Дата и время окончания

Не применимо.

подачи 2-х частей заявок

«23» октября 2018 г. «12 ч : 00 м» в отношении:

Технической

Коммерческой

части заявок

30.

Дата

время

Не применимо.

рассмотрения

2-х частей

заявок

«28» ноября 2018г. «18 ч : 00 м» в отношении:

Технической

Коммерческой

части заявок

31.

Дата и время начала

Не применимо.

подачи 3-х частей заявок

«____» _______________ 201___ г. «00 ч : 00

м» в

отношении Коммерческой части заявок

32.

Дата и время окончания

Не применимо.

подачи 3-х частей заявок

«____» _______________ 201___ г. «00 ч : 00

м» в

отношении Коммерческой части заявок

33.

Дата

время

Не применимо.

рассмотрения

3-х частей

заявок

«____» _______________ 201___ г. «00 ч : 00 м» в

отношении Коммерческой части заявок

Расширенные данные для второго этапа

34.

Дата и время начала

Не применимо.

подачи заявок

«____» _______________ 201___ г. «00 ч : 00 м» в

отношении:

⁴ Раздел заполняется только для конкурентных закупок, предусматривающих последовательную подачу и (или) рассмотрение

заявок (по частям)

⁵ Раздел заполняется только для многоэтапных конкурентных закупок. Организатор закупки вправе уточнить сроки, указанные

в настоящем разделе после ознакомления с заявками Участников закупки на предыдущем этапе.

БЛОК 1 «ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕª

№

ПОЗИЦИЯ

ПОЛЕ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ

Технической части

Коммерческой

заявок

части заявок

35.

Дата и время окончания

Не применимо.

подачи заявок

«____» _______________ 201___ г. «00

м» в

отношении:

Технической части

Коммерческой

заявок

части заявок

36.

Дата

время

Не применимо.

рассмотрения заявок

«____» _______________ 201___ г. «00

м» в

отношении:

Технической части

Коммерческой

заявок

части заявок

37.

Дата и время начала

Не применимо.

подачи 2-х частей заявок

«____» _______________ 201___ г. «00

м» в

отношении Коммерческой части заявок

38.

Дата и время окончания

Не применимо.

подачи 2-х частей заявок

«____» _______________ 201___ г. «00

м» в

отношении Коммерческой части заявок

39.

Дата

время

Не применимо.

рассмотрения

2-х частей

заявок

«____» _______________ 201___ г. «00

м» в

отношении Коммерческой части заявок

Требования к участникам закупки

40.

Требования к участникам

Участник закупки должен отсутствовать в реестре

закупки

недобросовестных поставщиков

Предоставление Документации о закупке

41.

Срок

предоставления

документации

Конкурентная закупка:

C даты размещения Извещения до даты

окончания подачи заявок (для одноэтапной

процедуры или по первому этапу

процедуры)

C даты начала подачи заявок до даты

окончания подачи заявок по второму этапу

процедуры

(для многоэтапной процедуры

закупки)

Закупка

единственного

поставщика,

безальтернативная или внутригрупповая закупка:

«____» ____________ 201___ г.

42.

Место предоставления

http://www.zakupki.gov.ru (ЕИС)

документации

http://zakupki.rosneft.ru/ (Сайт Заказчика)

http://[address]

[Наименование иного сайта, на

котором размещена информация]

http://rn.tektorg.ru (ЭТП ЗАО «ТЭК-Торгª секция

ПАО «НК «Роснефтьª)

http://[address]

[Наименование иной электронной

БЛОК 1 «ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕª

№

ПОЗИЦИЯ

ПОЛЕ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ

площадки]

Адресная

рассылка

Поставщикам/Участникам

закрытой процедуры закупки

Предоставление по адресу

________________________________.

индекс, страна, область, город, улица, дом

43.

Порядок предоставления

Размещается в электронном виде в сети Интернет.

документации

Предоставление Поставщикам/ Участникам закупки

печатной копии Документации не предусмотрено;

Адресная рассылка Поставщикам/ Участникам закупки

электронной копии;

Адресная рассылка Поставщикам/ Участникам закупки

печатной копии;

Предоставление в печатной копии по адресу:

____________________________________________;

индекс, страна, область, город, улица, дом

Предоставление в соответствии с правилами и

порядком работы ЭТП.

44.

Размер, порядок и сроки

Плата не предусмотрена

внесения

платы

за

предоставление

документации о закупке

Процедура закупки является торгами (аукционом, конкурсом) в соответствии со статьями 447 - 449 части

первой, но не является публичным конкурсом в соответствии со статьями 1057 - 1061 части второй

Гражданского кодекса Российской Федерации

Конкурентная процедура закупки. Решение о внесении изменений в Извещение и/или

Документацию о закупке может быть принято Заказчиком (Организатором закупки) в любой момент до

окончания срока подачи заявок. Заказчик (Организатор закупки) вправе при необходимости перенести

даты окончания подачи заявок (частей заявок), их рассмотрения, а также проведения торгов и подведения

итогов.

Процедура закупки не является торгами

(конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в

соответствии со статьями 447 - 449 части первой и статьями 1057 - 1061 части второй Гражданского

кодекса Российской Федерации и не накладывает на Организатора закупки (Заказчика) обязательств,

установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации, в том числе - по

обязательному заключению Договора с Победителем

(по итогам процедуры закупки у Заказчика

возникает право, а не обязанность по заключению Договора с Победителем). Организатор закупки/

Заказчик вправе отказаться от проведения процедуры закупки без обязательств по компенсации убытков

Поставщикам/Участникам закупки.

Конкурентная процедура закупки.(не является конкурсом, аукционом) Решение

о внесении изменений в Извещение и/или Документацию о закупке может

быть принято Заказчиком (Организатором закупки) в любой момент до

окончания срока подачи заявок. Заказчик (Организатор закупки) вправе при

необходимости перенести даты окончания подачи заявок (частей заявок),

даты рассмотрения и подведения итогов закупки, известив об этом

Участников закупки, заявки которых не были отклонены.

Закупка у единственного поставщика/ Безальтернативная закупка

Внутригрупповая закупка. Извещение информирует о заключении Договора

(Договоров) с единственным поставщиком, безальтернативным поставщиком

или Обществом Группы и не предназначено для приглашения поставщиков

подавать заявки на участие в закупке. Настоящее Извещение вместе с

размещенным проектом Договора

(проектами Договоров) имеют силу

БЛОК 1 «ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕª

Сведения о лоте/лотах

№

Наименование предмета

Совмест

Начальная

Валют

Классификация

Ед.

Количест

Место

Дополнительные

лота

позиц

Договора (лота)

ная

максимальная

по ОКПД2

по ОКВЭД2

измерения

во

поставки

сведения

ии

закупка⁶

цена Договора

(Объём)

(субъект РФ)

(адрес)

(цена лота)

1.1

4.1

4.2

9.1

9.2

1836

Разработка Плана по

нет

1 534 000,00 руб.

Рубль

74.9

шт.

Оренбургская

г. Оренбург,

В соответствии с

предупреждению и ликвидации

с НДС, если

РФ

область

ул.

техническим заданием.

разливов нефти и нефтепродуктов

участник не

Деповская,

Срок оказания услуг: с

момента заключения

облагается НДС,

договора до 30.06.2019

его предложение

по цене договора

не должно

превышать

начальную

(максимальную)

цену лота без

учета НДС

1837

Разработка Плана по

нет

212 600,01 руб. с

Рубль

74.9

шт.

Удмуртская

г. Ижевск,

В соответствии с

предупреждению и ликвидации

НДС, если

РФ

Республика

ул.

техническим заданием

разливов нефти и нефтепродуктов

участник не

Областная,

Срок оказания услуг: с

01.02.2019 до 01.05.2019,

облагается НДС,

с 01.02.2019 по 15.11.2019

его предложение

по цене договора

не должно

превышать

начальную

(максимальную)

цену лота без

учета НДС

1838

Разработка Плана по

нет

850 400,04 руб. с

Рубль

74.9

шт.

Республика

г. Уфа, ул.

В соответствии с

предупреждению и ликвидации

НДС, если

РФ

Башкортостан

Чекмагушев

техническим заданием

разливов нефти и нефтепродуктов

участник не

ская, 2

Срок оказания услуг: с

01.03.2019 до 30.06.2019.

облагается НДС,

его предложение

по цене договора

не должно

превышать

начальную

(максимальную)

цену лота без

⁶ Под «Совместной закупкойª понимается «консолидированная процедура закупкиª в соответствии с терминами и определениями, применяемыми в Положении о Компании «О закупке товаров, работ, услугª

№ П2-08 Р-0019

АЛЬБОМ ФОРМ КОМПАНИИ «ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ»

№ П2-08 Ф-0002 ВЕРСИЯ 2.00

СПРАВОЧНО. Выгружено из ИР "НО" ПАО «НК «Роснефтьª: 23.12.2016 09:28

СТРАНИЦА 9 ИЗ 11

БЛОК 1 «ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕª

учета НДС

Сведения о Заказчиках

Наименование Заказчика

Место нахождения/

Адрес электронной почты/

№ Лота

№ Позиции лота

Количество (Объём)

Сведения о начальной

Почтовый адрес

Контактный тел.

(максимальной) цене

ООО «Башнефть-Розницаª

450001, РФ, РБ, г. Уфа, ул.

bnp-inbox@bashneft.ru

11 шт.

2 597 000,05 руб. с НДС

Бессонова, д.2

Цена договора

(цена лота)

включает в себя стоимость

закупаемых, работ, услуг, с

учетом всех затрат

(в т.ч.

стоимость работ, включая

стоимость приобретаемых для

восстановления

работоспособности

транспортных

средств

Заказчика деталей, запасных

частей

расходных

материалов,

стоимость

вывоза и утилизации отходов,

образовавшихся в результате

выполнения работ, а также

уплату таможенных пошлин,

налогов, в том числе НДС (если

применяется),

других

обязательных платежей. Цены

должны

быть

фиксированными

на

протяжении всего срока

действия договора.

АЛЬБОМ ФОРМ КОМПАНИИ «ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ»

№ П2-08 Ф-0002 ВЕРСИЯ 2.00

СПРАВОЧНО. Выгружено из ИР "НО" ПАО «НК «Роснефтьª: 23.12.2016 09:28

СТРАНИЦА 10 ИЗ 11

ДОГОВОР № ______________________

на оказании услуг

«___»

201___г.

______________________

(_________________), именуемое в дальнейшем

«Исполнитель», в лице

___________________________________, действующего на

основании __________________, с одной стороны,

и Общество с ограниченной ответственностью

«Башнефть-Розницаª (ООО

«Башнефть-Розницаª), именуемое в дальнейшем

«Заказчик»,

лице

___________________________________________________, действующего на основании

_______________________, с другой стороны, вместе и по отдельности именуемые

«Стороныª и «Сторонаª, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика комплекс работ, по

разработке и согласованию планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и

нефтепродуктов (далее - ПЛАРН) в соответствии с перечнем и объемом, установленным

Техническим заданием

(Приложение

1), а Заказчик обязуется принять и оплатить

выполненные работы.

1.2. Содержание комплекса работ, стоимость работ для каждого объекта указаны в

Техническом задании и Календарном плане-графике, являющемся неотъемлемой частью

настоящего договора (Приложение № 1,2).

2. Цена договора. Порядок расчетов по договору.

2.1.

Предельная

стоимость

работ

по

Договору

составляет

______(__________________) руб. ____ коп, в т.ч. НДС

_______(________________)

руб. ____ коп. и определяется как сумма стоимости выполнения работ по каждому

объекту.

2.2. Оплата по настоящему договору осуществляется с момента завершения работ

по объекту путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя не

ранее ____ (__________________) и не позднее ____ (__________________) календарных

дней с момента подписания сторонами акта выполненных работ по каждому объекту на

основании выставленных счетов-фактур. Исполнитель обязан предоставить Заказчику

счета-фактуры, оформленные в соответствии с Приложением

1 к постановлению

Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. №1137 и предусмотренные договором первичные

документы, оформленные в соответствии с Приложением №3 и п. 15.8. к договору, за

выполненные работы в течение пяти календарных дней с момента завершения работ по

объекту, но не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным. В случае нарушения

требований по оформлению счетов-фактур и первичных документов или не

предоставления оригиналов счетов-фактур или первичных документов в установленные

настоящим договором сроки, Заказчик вправе отсрочить соответствующий платеж на срок

просрочки предоставления надлежаще оформленных оригиналов счетов-фактур,

первичных документов.

2.3.Ежеквартально Стороны производят сверку исполнения обязательств по Договору

с составлением Акта сверки исполнения обязательств и состояния взаиморасчетов. Акт

должен быть подписан исполнителем и Заказчиком в течение 40(сорока) календарных дней,

следующих за последним днем окончания квартала.

3. Сроки выполнения работ и порядок сдачи-приемки работ и документации.

3.1. Сроком выполнения работ по договору считается дата передачи Заказчику

согласованных и готовых к утверждению ПЛАРН, а в части исполнения финансовых

обязательств - до полного их исполнения.

3.2. При завершении работы в сроки, установленные договором, Исполнитель

предоставляет Заказчику Акт сдачи-приемки работы с приложением к нему материалов,

предусмотренных Техническим заданием.

3.3. Заказчик в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня получения акта сдачи-

приемки работы и отчетных документов (материалов), обязан рассмотреть представленные

материалы и направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный

отказ от приема работ в письменном виде. В случае не предоставления подписанного акта

сдачи-приемки или мотивированного отказа в десятидневный срок, работа считается

принятой Заказчиком и подлежащей оплате по оформленному Исполнителем

одностороннему акту сдачи-приемки работ.

3.4. В случае выявления несоответствия результатов работ по договору в целом или

по отдельным этапам договора сторонами в

10-дневный срок после представления

Исполнителем результатов работы Заказчику составляется двусторонний акт с перечнем

необходимых доработок. Исполнитель обязан произвести необходимые исправления

недоработок, возникших по его вине, согласно двустороннему акту, без дополнительной

оплаты при условии, что они не выходят за рамки содержания работ в целом. Передача

результатов работ и повторная сдача-приемка работ после устранения недостатков

осуществляется Сторонами в соответствии с п. 3.2, 3.3. настоящего Договора.

4. Права и обязанности сторон.

4.1. ООО «Башнефть-Розницаª в целях достоверного представления информации о

финансовом положении Исполнителя вправе требовать предоставления бухгалтерской

(финансовой) отчётности, а Исполнитель обязан предоставить указанную информацию в

электронном/бумажном виде, выбрать вариант: по письменному запросу/по запросу по

электронной почте ООО «Башнефть-Розницаª, направленному по реквизитам, указанным

в разделе Адреса и реквизиты Сторон настоящего Договора, в течение 10 (десяти) рабочих

дней с даты получения соответствующего запроса. В случае отсутствия на момент

получения запроса бухгалтерской (финансовой) отчётности на последнюю отчётную дату

предоставляется отчётность на предыдущую отчётную дату с последующим обязательным

предоставлением отчётности на последнюю отчётную дату по факту её подготовки и

подписания, но не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты её подписания.

4.2. Бухгалтерская

(финансовая) отчётность предоставляется на последнюю

отчетную дату (квартал, год) за подписью руководителя организации, заверенная печатью

по формам, установленным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от

02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчётности организацийª: Форма 0710001 по

ОКУД, Форма 0710002 по ОКУД, Форма 0710003 по ОКУД, Форма 0710005 по ОКУД

4.3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность предоставляется с отметкой

налогового органа о принятии. В случае отсутствия на момент получения запроса ООО

«Башнефть-Розницаª отметки налогового органа о принятии годовой бухгалтерской

(финансовой) отчётности, отчётность предоставляется без указанной отметки с

последующим обязательным предоставлением годовой бухгалтерской

(финансовой)

отчётности с отметкой налогового органа о её принятии, но не позднее 3 (трех) рабочих

дней с даты получения соответствующей отметки.

4.4. Заказчик обязан:

4.4.1. Предоставить Исполнителю документы и информацию, необходимые для

осуществления работ по настоящему Договору в 20-дневный срок после получения от

Исполнителя письма с перечнем исходных данных для выполнения работ по Договору.

4.4.2. При завершении работы (этапа) принять выполненные работы и оплатить их в

размере и сроки, установленные настоящим Договором.

4.5. Заказчик вправе:

4.5.1. Направлять документы и информацию по п.

4.1.1 частями, по мере их

готовности.

4.5.2. Получать информацию о выполнении работ, предусмотренных настоящим

Договором.

4.5.3. В любое время осуществлять контроль соблюдения Исполнителем и третьими

лицами, привлекаемыми Исполнителем, условий настоящего Договора. Обнаруженные в

ходе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом представителями

Заказчика, работниками Исполнителя. В случае отказа Исполнителя от подписания такого

акта, в нем делается отметка об этом, акт подписывается только Заказчиком и такой акт

считается надлежаще оформленным и принятым (подписанным) Исполнителем. При

несогласии работника/представителя Исполнителя с выявленным нарушением в акте

проверки ему предоставляется возможность сделать соответствующую запись.

4.5.4. Не допускать Исполнителя к выполнению работ по настоящему Договору в

случае несоблюдением Исполнителем требований Заказчика в области ПБОТОС.

4.6. Исполнитель обязан:

4.6.1. В

10-дневный срок после подписания настоящего договора направить

Заказчику перечень документов и информации, необходимых для выполнения работ,

предусмотренных настоящим договором, с указанием формы, в которой они должны быть

предоставлены.

4.6.2. Выполнить работы качественно и передать результаты работ Заказчику

разработанные и согласованные в предусмотренные Договором сроки.

4.6.3. В случае обнаружения невозможности получить ожидаемые результаты или

при нецелесообразности продолжения работы в течение 5 (Пяти) календарных дней с

момента обнаружения указанных фактов информировать об этом Заказчика. В этом случае

стороны обязаны в

5-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и

направлениях продолжения работ.

4.6.4.Соблюдать нормы законодательства Российской Федерации, включая

законодательство об охране труда, промышленной безопасности и экологии, иные

нормативные акты, действующие на объекте выполнения работ, а также требования в

области ПБОТОС Заказчика в соответствии с условиями Договора.

4.6.5.Обеспечить выполнение мероприятий по охране труда, промышленной

безопасности и экологии объекта, на котором выполняются работы.

4.6.6.Приостановить выполнение работ, в том числе по требованию Заказчика, в

случае проведения работ с нарушениями требований законодательства Российской

Федерации и настоящего Договора в области ПБОТОС до полного устранения

имеющихся нарушений.

4.6.7.Направлять работников на инструктаж в службу ПБОТОС Заказчика.

Соблюдать

«Требования по охране труда, промышленной безопасности и экологии

Заказчика (Приложение №6 к настоящему Договору).

4.6.9.В течение минимального времени, но не более чем в течение

24 часов

информировать Заказчика обо всех несчастных случаях, инцидентах, авариях, случаях

нарушения Исполнителем природоохранного законодательства, имевших место при

выполнении работ на объектах Заказчика, организовывать их расследование в

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации с включением

представителей Заказчика в состав комиссий по расследованию.

4.6.10.Выплатить Заказчику по его письменному требованию неустойку (штраф) за

неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем требований Заказчика в

области ПБОТОС, определяемую в соответствии с Перечнем нарушений требований

охраны труда, промышленной безопасности и экологии при выполнении работ

Исполнителем на объектах Заказчика (Приложение №7 к настоящему Договору), а также

возместить убытки Заказчика, причиненные в результате неисполнения или

ненадлежащего исполнения Исполнителем требований Заказчика в области ПБОТОС.

4.6.11.Организовывать и проводить расследование причин происшествий, оформлять

документацию по результатам расследований в порядке и сроки, предусмотренные

законодательством Российской Федерации с включением в состав комиссии по

расследованию представителей Заказчика, Исполнителя и привлекаемых Исполнителем

Субподрядчиков, а также представителей уполномоченных государственных органов, в

случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.7. Исполнитель имеет право:

4.7.1. По согласованию с Заказчиком досрочно сдать выполненную работу в целом и

ее отдельные этапы. Заказчик принимает и оплачивает такую работу

(этапы) в

соответствии с условиями настоящего договора.

5. Ответственность сторон.

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему

договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим

законодательством.

5.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты услуг Исполнитель вправе

требовать от Заказчика оплаты, а Заказчик будет обязан оплатить пени в размере 0,01% от

суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10 % (десяти

процентов) от этой суммы.

5.3. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения и сдачи результатов

работ, установленных в Договоре, Заказчик вправе требовать от Исполнителя оплаты, а

Исполнитель будет обязан оплатить пени в размере 0,1 % от стоимости работ за каждый

день просрочки, но не более 10 % от стоимости работ.

5.4. В случае отказа Исполнителя от предоставления Информации, согласно п.10.7.

настоящего Договора, фактического непредставления такой Информации, предоставления

Информации с нарушением сроков, установленных в настоящем Договоре, или

предоставления недостоверной Информации Заказчик вправе в одностороннем порядке

отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о

прекращении Договора в течение

(пяти) рабочих дней с момента направления

уведомления.

5.5. В случае предоставления Информации не в полном объеме

(т.е.

непредставление какой-либо информации указанной в форме

(Приложение

№4 к

настоящему Договору) Заказчик направляет повторный запрос о предоставлении

Информации по форме, указанной в п.

10.7. настоящего Договора, дополненной

отсутствующей информацией с указанием сроков ее предоставления. В случае

непредставления такой информации, нарушения сроков ее предоставления, а также

предоставления недостоверной информации Заказчик вправе в одностороннем порядке

отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о

прекращении Договора в течение

(пяти) рабочих дней с момента направления

уведомления.

5.6. Исполнитель несет ответственность за допущенные им

(привлеченным им

Субподрядчиком) при выполнении работ нарушения законодательства Российской

Федерации в области ОТ, ПБ и Э, включая оплату неустойки, возмещение убытков

Заказчика, а также возмещение причиненного в связи с этими нарушениями вреда

окружающей среде.

5.7. При наличии вины Исполнителя (привлеченного им Субподрядчика) за аварии,

инциденты и несчастные случаи, произошедшие в процессе работы, Исполнитель

возмещает Заказчику причиненные убытки в полном объеме.

5.8. Исполнитель несет ответственность за вред, причиненный Заказчику в

результате нарушения требований природоохранного законодательства, земельного,

водного, лесного законодательства, законодательства об охране атмосферного воздуха, об

отходах производства и потребления, допущенного им или привлеченным

Субподрядчиком при выполнении работ.

5.9. Исполнитель обязуется возместить убытки, причиненные Заказчику или третьим

лицам, вследствие нарушения природоохранного, земельного, водного, лесного

законодательства, законодательства об охране атмосферного воздуха, об отходах

производства и потребления, допущенные им или привлеченным Субподрядчиком при

выполнении работ.

5.10. В случае привлечения Заказчика к ответственности за нарушения

природоохранного, земельного, водного, лесного законодательства, законодательства об

охране атмосферного воздуха, об отходах производства и потребления, допущенные

Исполнителем или привлеченным Субподрядчиком при выполнении работ, Исполнитель

обязуется возместить Заказчику все причиненные убытки.

5.11. Исполнитель обеспечивает полную ликвидацию негативных последствий

своего техногенного воздействия на объекты окружающей среды на территории, где

выполнялись работы, рабочей площадке и прилегающей к ней территории.

5.12. Затраты Исполнителя (привлеченного им Субподрядчика) по выплате штрафов,

сумм претензий и исков в связи с нарушением им в процессе выполнения работ

природоохранного, земельного, водного, лесного законодательства, законодательства об

охране атмосферного воздуха, об отходах производства и потребления, не подлежат

возмещению Заказчиком.

5.13. Заказчик не несет ответственности за травмы, увечья или смерть любого

работника Исполнителя или привлеченного им Субподрядчика, произошедшие не по вине

Заказчика, а также в случае нарушения ими требований правил охраны труда,

промышленной безопасности и экологии.

Невыполнение/ненадлежащее выполнение в установленный срок согласованных

Сторонами мероприятий является основанием для одностороннего отказа Заказчика от

исполнения настоящего Договора.

5.14. В случае непредоставления Исполнителем бухгалтерской

(финансовой)

отчётности по запросу ООО

«Башнефть-Розницаª, предоставление которой

предусмотрено п.

4.1. настоящего Договора, Исполнитель обязан уплатить ООО

«Башнефть-Розницаª штраф в размере

6. Обстоятельства непреодолимой силы.

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось

следствием непреодолимой силы (форс-мажор).

7. Порядок урегулирования и разрешения споров.

7.1. Стороны несут ответственность за невыполнение и ненадлежащее выполнение

условий настоящего договора и обязуются принимать все необходимые меры для

урегулирования возникающих разногласий путем переговоров, при недостижении

согласия между сторонами споры, вытекающие из настоящего договора, разрешаются в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном

суде ___________________________.

7.2. Претензионный порядок рассмотрения споров для сторон является

обязательным. Срок ответа на претензию - 10 дней со дня получения.

8. Срок действия договора

8.1. Договор вступает в силу с момента подписания договора и действует до

_________________ г., а в части исполнения финансовых обязательств - до полного их

исполнения.

9. Порядок изменения, дополнения и расторжения договора.

9.1. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему договору

действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны

обеими Сторонами или их уполномоченными представителями.

9.2. Досрочное расторжение договора возможно по соглашению сторон либо по

основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Антикоррупционная оговорка.

10.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их

аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают

выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо

или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с

целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

Исполнитель подтверждает, что ознакомился с содержанием и обязуется

придерживаться принципов Политики Компании

«В области противодействия

вовлечению в коррупционную деятельностьª, размещенной в открытом доступе на

официальном сайте ПАО НК «Роснефтьª в сети Интернет.

10.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их

аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия,

квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как

дача

/ получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие

требования применимого законодательства и международных актов о противодействии

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

10.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования

каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления

денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ

(услуг) и

другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в

определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим

работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его

Стороны, понимаются:

предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими

контрагентами;

предоставление каких-либо гарантий;

ускорение существующих процедур;

иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных

обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости

взаимоотношений между Сторонами.

10.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может

произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая

Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного

уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение

обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не

произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5

(пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

10.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или

предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание

предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений

настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или

посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым

законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также

действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных

актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

10.6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по

предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны

прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с

контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также

оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом

Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях

предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

10.7. В целях проведения антикоррупционных проверок Исполнитель обязуется в

течение (5) пяти рабочих дней с момента заключения настоящего Договора, а также в

любое время в течение действия настоящего Договора по письменному запросу ООО

«Башнефть-Розницаª предоставить информацию о цепочке собственников Исполнителя,

включая бенефициаров (в том числе, конечных) по форме согласно Приложению № 4 к

настоящему Договору с приложением подтверждающих документов

(далее

«Информацияª).

В случае изменений в цепочке собственников Исполнителя включая бенефициаров

(в том числе, конечных) и (или) в исполнительных органах Исполнитель обязуется в

течение

(5) пяти рабочих дней с даты внесения таких изменений предоставить

соответствующую информацию в ООО «Башнефть-Розницаª.

Информация предоставляется на бумажном носителе, заверенная подписью

Генерального директора

(или иного должностного лица, являющегося единоличным

исполнительным органом контрагента) или уполномоченным на основании доверенности

лицом и направляется в адрес ___________________________________ путем почтового

отправления с описью вложения. Датой предоставления Информации является дата

получения ООО

«Башнефть-Розницаª почтового отправления. Дополнительно

Информация предоставляется на электронном носителе.

Указанное в настоящем пункте условие является существенным условием

настоящего Договора в соответствии с ч. 1 ст. 432 ГК РФ.

10.8. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение

антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь за собой

неблагоприятные последствия

- от понижения рейтинга надежности контрагента до

существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения

настоящего Договора.

10.9. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по

представленным в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением

принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению

практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

10.10 Стороны гарантируют полную конфиденциальность при исполнении

антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных

последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников

обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушенийª.

10.11. Одновременно с предоставлением Информации о цепочке собственников

контрагента, включая бенефициаров

(в том числе конечных), Исполнитель обязан

предоставить Заказчику подтверждение наличия согласия на обработку персональных

данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных,

получаемых в составе информации о цепочке собственников контрагента, включая

бенефициаров

(в том числе конечных), по форме согласно Приложению

№ 5 к

настоящему Договору.

10.12. Исполнитель подтверждает, что согласие субъектов персональных данных на

обработку их персональных данных оформлено в соответствии с Федеральным законом

РФ «О персональных данныхª от 27.07.2006 № 152- ФЗ.

10.13. В случае если Исполнитель будет привлечен к ответственности в виде

штрафов, наложенных государственными органами за нарушение Федерального закона

РФ «О персональных данныхª от 27.07.2006 № 152- ФЗ в связи с отсутствием согласия

субъекта на обработку его персональных данных, предусмотренного п. 10.11 настоящего

Договора, либо понесет расходы в виде сумм возмещения морального и/или

имущественного вреда, подлежащих возмещению субъекту персональных данных за

нарушение Федерального закона РФ «О персональных данныхª от 27.07.2006 № 152- ФЗ в

связи с отсутствием согласия такого субъекта на обработку его персональных данных,

предусмотренного п.

10.11 настоящего Договора, Исполнитель обязан возместить

Заказчик суммы таких штрафов и/или расходов на основании вступивших в законную

силу решения (постановления) уполномоченного государственного органа и/или решения

суда о возмещении морального и/или имущественного вреда, причиненного субъекту

персональных

11. Требования по конфиденциальности.

Для целей настоящего Договора термин «Конфиденциальная информацияª означает

любую информацию по настоящему Договору, имеющую действительную или

потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для

широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц,

удовлетворяющую требованиям законодательства Российской Федерации.

Стороны обязуются сохранять Конфиденциальную информацию и принимать все

необходимые меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации

Сторон. Стороны настоящим соглашаются, что не разгласят и не допустят разглашения

Конфиденциальной информации никаким третьим лицам без предварительного

письменного согласия другой Стороны, кроме случаев непреднамеренного и/или

вынужденного раскрытия Конфиденциальной информации по причине обстоятельств

непреодолимой силы или в силу требований действующего законодательства Российской

Федерации, вступивших в силу решений суда соответствующей юрисдикции либо

законных требований компетентных органов государственной власти и управления, при

условии, что в случае любого такого раскрытия (a) Сторона предварительно уведомит

другую Сторону о наступлении соответствующего события, с которым связана

необходимость раскрытия Конфиденциальной информации, а также об условиях и сроках

такого раскрытия; и

(б) Сторона раскроет только ту часть Конфиденциальной

информации, раскрытие которой необходимо в силу применения положений

действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в законную силу

решений судов соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных

органов государственной власти и управления.

Соответствующая Сторона настоящего Договора несет ответственность за действия

(бездействие) своих работников и иных лиц, получивших доступ к Конфиденциальной ин-

формации.

Для целей настоящего Договора разглашение Конфиденциальной информации

означает несанкционированные соответствующей Стороной действия другой Стороны, в

результате которых какие-либо третьи лица получают доступ и возможность

ознакомления с Конфиденциальной информацией. Разглашением Конфиденциальной

информации признается также бездействие соответствующей Стороны, выразившееся в

необеспечении надлежащего уровня защиты Конфиденциальной информации и

повлекшее получение доступа к такой информации со стороны каких-либо третьих лиц.

Соответствующая Сторона несет ответственность за убытки, которые могут быть

причинены другой Стороне в результате разглашения Конфиденциальной информации

или несанкционированного использования Конфиденциальной информации в нарушение

условий настоящей статьи, за исключением случаев раскрытия Конфиденциальной

информации, предусмотренных в настоящей статье.

Передача Конфиденциальной информации оформляется актом, который

подписывается уполномоченными лицами Сторон.

Передача Конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной и

факсимильной связи, а также с использованием сети интернет без принятия

соответствующих мер защиты, удовлетворяющих обе Стороны, запрещена.

12.

Ответственность контрагентов за несогласованную уступку/залог прав

требования

12.1. Уступка Исполнителем права требования, уступка денежного требования по

договору факторинга, передача в залог права требования из настоящего Договора

осуществляется только с письменного согласия, ООО «Башнефть-Розницаª оформляемого

путем подписания трехстороннего уведомления между, Исполнителем, ООО «Башнефть-

Розницаª и третьей стороной.

12.2. В случае невыполнения Исполнителем обязанности по получению письменного

согласия ООО «Башнефть-Розницаª на уступку права требования, уступку денежного

требования по договору факторинга, передачу в залог права требования из настоящего

Договора, Исполнитель выплачивает ООО «Башнефть-Розницаª штраф в размере 5% от

суммы уступки, залога, но не менее

200 тыс. рублей за каждый такой факт

несогласованной уступки, залога.

12.3. Условие в п.12.1.о необходимости получения письменного согласия ООО

«Башнефть-Розницаª на уступку права требования, уступку денежного требования по

договору факторинга, передачу в залог права требования является существенным

условием настоящего Договора. В случае невыполнения Исполнителем обязательства по

получению письменного согласия на уступку права требования, уступку денежного

требования по договору факторинга, передачу в залог права требования, ООО «Башнефть-

Розницаª имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения

Договора без возмещения убытков Исполнителю, причиненных прекращением Договора.

13.

Оговорка об использовании для осуществления расчетов счетов,

открытых в АО «ВБРРª

13.1. Стороны договорились, что в целях настоящей статьи под Субисполнителями

понимаются непосредственные субподрядчики Исполнителя (субподрядчики 1 уровня), а

также субподрядчики субподрядчика 1 уровня (субподрядчики 2 уровня) и субподрядчики

субподрядчика 2 уровня (субподрядчики 3 уровня).

13.2. Стороны договорились, что

- все расчеты по Договору между ООО «Башнефть-Розницаª и Исполнителем;

- все расчеты между Исполнителем и привлеченными им Субисполнителями;

- все расчеты между Субисполнителями любого уровня;

- все платежи, осуществляемые ООО

«Башнефть-Розницаª в адрес любого

Субисполнителя на основании статьи 313 ГК РФ в качестве исполнения обязательства

третьим лицом

осуществляются только с использованием счетов, открытых в АО «ВБРРª.

13.3. Исполнитель обязуется включить условие об осуществлении расчетов с

использованием счетов, открытых в АО «ВБРРª, в договоры со всеми Субисполнителями,

привлекаемыми Исполнителем для исполнения обязательств по Договору, а также

обеспечить включение такого условия в договоры между Субисполнителями всех

уровней.

13.4. При запросе предварительного письменного согласия на привлечение

конкретного субподрядчика Исполнитель обязуется в составе информации о проекте

договора, планируемом к заключению с Субисполнителем, предоставить информацию о

наличии у Субисполнителя счета в ОАО «ВБРРª, а также подтверждение наличия в

проекте договора с Субисполнителем условий об осуществлении взаиморасчетов с

использованием счетов, открытых в АО «ВБРРª.

13.5. В случае, если к моменту наступления срока осуществления любого из

платежей по Договору у ООО «Башнефть-Розницаª отсутствует подтверждение наличия у

любого из привлеченных Субисполнителей счета, открытого в АО

«ВБРРª, ООО

«Башнефть-Розницаª

имеет право приостановить оплату до получения такого

подтверждения и не будет нести ответственность за просрочку оплаты. Приостановка

оплаты не является основанием для корректировки сроков выполнения работ (оказания

услуг) и не освобождает Исполнителя от ответственности за нарушение сроков

выполнения работ(оказания услуг) по Договору.

13.6. В случае невыполнения Исполнителем обязанности по обеспечению наличия

в договорах с/между Субисполнителями условия об осуществлении расчетов с

использованием счетов, открытых в АО

«ВБРРª, Исполнитель выплачивает ООО

«Башнефть-Розницаª штраф в размере (указать размер штрафа) рублей за каждый такой

факт.

13.7. Условие об осуществлении расчетов с использованием счетов, открытых в АО

«ВБРРª, является существенным условием

Договора. В случае невыполнения

Исполнителем любого из обязательств, перечисленных выше, в том числе обязательства

обеспечить включение условия об осуществлении расчетов с использованием счетов,

открытых в АО «ВБРРª, в договоры со всеми Субисполнителями, а также обязательств по

наличию счетов в АО «ВБРРª как у Исполнителя, так и у Субисполнителей любого

уровня, ООО «Башнефть-Розницаª имеет право в одностороннем порядке отказаться от

исполнения Договора без возмещения убытков Исполнителя, причиненных прекращением

Договора.

14.

Оговорка о соблюдении контрагентами требований локальных

нормативных документов, действующих в ПАО АНК «Башнефтьª

14.1. При подписании настоящего Договора

«Заказчикª обязан ознакомить

«Исполнителяª с действующими у него локальными нормативными документами (далее -

«ЛНДª), затрагивающими предмет настоящего Договора, для чего передать Исполнителю

соответствующие документы по Акту приема-передачи ЛНД способом, определенным

Сторонами в Акте приема-передачи ЛНД, позволяющим подтвердить факт получения

ЛНД Исполнителем. Форма Акта приема-передачи ЛНД приведена в Приложении № 8 к

настоящему Договору.

В Акте приема-передачи должен быть перечислен полный перечень документов с

указанием полных реквизитов ЛНД, таких как вид, название, номер, версия, реквизиты

распорядительного документа об утверждении/введении в действие/введении в действие

изменений в ЛНД, которые Заказчик передает Исполнителю. В случае внесения

изменений в ЛНД Заказчика, последний обязан ознакомить Исполнителя с новой

редакцией соответствующего ЛНД, для чего передать Исполнителю новую редакцию

ЛНД в порядке, определенном настоящим пунктом Договора для первичной передачи

ЛНД Заказчика к Исполнителю в срок не позднее

5 рабочих дней с момента

утверждения/введения в действие таких изменений или новых версий ЛНД.ª

14.2. В случае, если в соответствии с условиями настоящего Договора Исполнитель

по согласованию с Заказчиком вправе привлекать для оказания услуг по настоящему

Договору третьих лиц (субисполнителей), Подрядчик обязуется в заключаемые с ними

Договоры на оказание услуг включить пункты о порядке передачи и соблюдении

требований ЛНД Заказчика, передаваемых субподрядчику на основании Акта приема-

передачи ЛНД.

Подрядчик обязан обеспечить соблюдение третьими лицами (Субисполнителями),

которые привлекаются для оказания услуг по настоящему Договору, ЛНД Заказчика,

переданных ему в порядке, определенном в п. 14.1. настоящего Договора.

Ответственность за передачу необходимых для соблюдения Субисполнителем

ЛНД, а также за своевременную передачу Субисполнителю их новых редакций

возлагается в полной мере на Исполнителя

14.3. В случае, если Исполнитель привлекает к исполнению настоящего Договора

третьих лиц

(Субисполнителей) в нарушение положений пункта

14.2. настоящего

Договора, Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за все убытки,

причиненные участием третьих лиц

(Субисполнителей) при исполнении настоящего

Договора.ª

15.

Прочие условия.

15.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность полученной ими друг от

друга информации по договору, не разглашать ее какой-либо третьей стороне без

предварительного письменного согласия другой Стороны по настоящему договору.

15.2. Стороны обязуются письменно уведомить друг друга об изменении

реквизитов в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента их изменения.

15.3. Доставка сотрудников Исполнителя до объектов Заказчика, до места

выполнения работ осуществляется Исполнителем.

15.4. Исполнитель самостоятельно осуществляет подачу необходимых документов

в уполномоченные государственные органы для согласования .

15.5. Исполнитель обязан направить на согласование и утверждение необходимые

документы Заказчику за свой счет

(стоимость пересылки туда и обратно входит в

стоимость договора).

15.6. Работа выполняется Исполнителем в соответствии с действующими

ГОСТами, нормативными документами, а также с требованиями согласующих органов.

15.7.Исполнитель устраняет замечания, выявленные при согласовании

уполномоченных государственных органах, в рамках настоящего договора без заключения

дополнительных соглашений и без дополнительной оплаты.

15.8. Требования к оформлению первичных документов и счетов-фактур:

- В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего договора

Исполнитель обязуется направить Заказчику надлежащим образом заверенные копии

документов, подтверждающих полномочия лиц, уполномоченных подписывать

дополнительные соглашения к настоящему договору, акты и счета-фактуры

(для

руководителя

- документа о назначении на должность руководителя, для главного

бухгалтера - приказа о назначении на должность главного бухгалтера, для иных лиц -

приказа

(иного распорядительного документа) по организации, доверенности от

организации), а также предоставить заверенные организацией образцы подписей

вышеуказанных лиц. В случае изменения перечня лиц, имеющих вышеуказанные

полномочия, Исполнитель обязуется незамедлительно сообщить об этом Заказчику и

предоставить указанные в настоящем абзаце документы в отношении указанных лиц.

- Счета-фактуры и первичные документы, составляемые во исполнение

обязательств Сторон по настоящему Договору, должны быть оформлены в соответствии с

требованиями действующего налогового законодательства, включая счета-фактуры,

оформляемые на предоплату, если она осуществлялась.

- Счета-фактуры, подписанные руководителем и главным бухгалтером, должны

содержать расшифровки их подписей с указанием фамилий и инициалов.

- Счета-фактуры, подписанные лицами, уполномоченными на то приказом (иным

распорядительным документом) по организации или доверенностью от имени

организации после расшифровки подписи должны содержать реквизиты

уполномочивающего документа (наименование, дата, номер).

- Счета-фактуры и первичные документы передаются нарочным (курьером) с

обязательным подписанием акта приема-передачи уполномоченными лицами или

почтовым отправлением с описью вложения.

- Вместе с оригиналами счетов-фактур и первичных документов направляются

надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц

подписывать счета-фактуры (за исключением случаев, когда соответствующие документы

были представлены ранее).

- При подписании счетов-фактур и первичных документов не допускается

использование факсимильного воспроизведения подписи, либо иного аналога

собственноручной подписи (исключение - использование ЮЗДО).

15.9.К настоящему договору прилагаются:

Техническое задание на выполнение работ (Приложение №1);

Календарный план-график выполнения работ (Приложение №2);

Форма акта выполненных работ (Приложение №3);

Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в

том числе, конечных) (Приложение №4);

Форма подтверждения наличия согласия на обработку персональных данных

и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных

(Приложение №5);

Требования Заказчика по ПБОТОС (Приложение №6);

Штрафы за нарушения в области ПБОТОС (Приложение №7);

Акт приема передачи локальных нормативных документов (Приложение №8).

15.10.Договор заключен в двух экземплярах: по одному для каждой из сторон, оба

экземпляра имеют одинаковую силу.

16. Адреса и реквизиты Сторон.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК: ООО «Башнефть-Розницаª

Юр.адрес: 450001, РБ, г.Уфа, ул.Бессонова,

д.2

Почтовый адрес:

450001, РБ, г.Уфа,

ул.Бессонова, д.2

БИК 048073601

ОКВЭД 47.30 ОКПО 14733048

ИНН 1831090630

КПП 027801001

Исполнитель:

Заказчик:

_______________ / ___________ /

_________________ /___________/

«_____» ____________ 201_ г.

М.П.

Приложение №1

к договору №___________________

от « ____ª __________ 20____ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение разработки и согласования планов по предупреждению и ликвидации

разливов нефтепродуктов на объектах ООО «Башнефть-Розницаª

1. ЗАКАЗЧИК: ООО «Башнефть-Розницаª

2. ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

Разработка и согласование с контрольно-надзорными органами Планов по

предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов (далее - ПЛАРН) для

объектов ООО

«Башнефть-Розницаªв соответствии с

«Правилами разработки и

согласования Планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и

нефтепродуктов на территории Российской Федерацииª, утвержденных приказом МЧС

России от 28.12.2004 № 621.

3. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Работа включает:

3.1. Анализ деятельности, выявление и уточнение перечня составляющих объекта:



основные характеристики организации и прогнозируемой зоны загрязнения в

случае чрезвычайных ситуаций, обусловленных разливами нефти и нефтепродуктов

(далее - ЧС(Н);



зона действия Плана, готовность организации к действиям по локализации и

ликвидации последствий ЧС(Н);



основные операции, производимые с нефтепродуктами;



географические и навигационно-гидрологические характеристики территории;



гидрометеорологические и экологические особенности района.

3.2. Разработка мероприятий по предупреждению ЧС(Н):



выявление возможных источников ЧС(Н);



прогнозирование объемов и площадей разливов нефтепродуктов;



определение границ зон ЧС(Н) с учетом результатов оценки риска разливов

нефтепродуктов;



определение ситуационных моделей наиболее опасных ЧС(Н) и их социально-

экономических последствий для персонала, населения и окружающей среды прилегающей

территории;



определение достаточного состава сил и средств ЛЧС(Н), а также подразделений

пожарной охраны, на случай возгорания нефтепродуктов, с учетом их дислокации;



мероприятия по предотвращению ЧС(Н).

3.3. Определение готовности сил и средств по ликвидации чрезвычайных ситуаций,

обусловленных разливами нефти и нефтепродуктов (далее - ЛЧС(Н):



уровни реагирования;



состав сил и средств, их дислокация и организация доставки в зону ЧС(Н);



зоны ответственности организаций, имеющих достаточное количество и состав

собственных сил и средств для ликвидации ЧС(Н), состоящих из подразделений

спасателей, оснащенных специальными техническими средствами, оборудованием,

снаряжением и материалами, аттестованных в установленном порядке

(АСФ(Н) и

подразделений пожарной охраны;



мероприятия по поддержанию в готовности органов управления, сил и средств к

действиям в условиях ЧС(Н).

3.4. Организация управления, система связи и оповещения:



общие принципы управления и структура органов управления;



состав и функциональные обязанности членов КЧС и ее рабочих органов;



вышестоящий координирующий орган и организация взаимодействия с ним;



состав и организация взаимодействия привлекаемых сил и средств;



система связи и оповещения и порядок ее функционирования;



организация передачи управления при изменении категории ЧС (Н).

3.5. Разработка первоочередных действий при ЧС(Н):



оповещение о чрезвычайной ситуации;



первоочередные мероприятия по обеспечению безопасности персонала и

населения, оказание медицинской помощи;



мониторинг обстановки и окружающей среды;



организация локализации разливов нефтепродуктов.

3.6. Разработка оперативного плана ЛЧС(Н):



алгоритм (последовательность) проведения операций по ЛЧС(Н);



тактика реагирования на разливы нефтепродуктов и мероприятия по

обеспечению жизнедеятельности людей, спасению материальных ценностей;



защита районов повышенной опасности, особо охраняемых природных

территорий и объектов;



технологии ЛЧС(Н);



организация материально-технического, инженерного, финансового и других

видов обеспечения операций по ЛЧС(Н);



материалы предварительного планирования боевых действий по тушению

возможных пожаров (оперативное планирование тушения пожара);



меры безопасности при проведении работ по ЛЧС(Н);



организация мониторинга обстановки и окружающей среды, порядок уточнения

обстановки в зоне ЧС(Н);



документирование и порядок учета затрат на ЛЧС(Н).

3.7. Разработка мероприятий по ликвидации загрязнений территорий и водных

объектов:



материально-техническое обеспечение;



технологии и способы сбора разлитого нефтепродукта, и порядок их применения;



организация временного хранения собранного нефтепродукта и отходов,

технологии и способы их утилизации;



технологии и способы реабилитации загрязненных территорий;

3.8. Восстановительные мероприятия:



порядок обеспечения доступа в зону ЧС(Н);



типовой ситуационный календарный план проведения работ по восстановлению

работоспособности поврежденных элементов;



организация приведения в готовность к использованию специальных технических

средств и пополнение запасов финансовых и материальных ресурсов.

3.9. Разработка картографического материала;

3.10. Согласование и утверждение ПЛАРН в соответствии с требованиями Правил

разработки и согласования Планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и

нефтепродуктов на территории Российской Федерацииª, утвержденных приказом МЧС

России от 28.12.2004 № 621.

4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ФОРМАТЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1.Объекты ПЛАРН:

№

Наименование объекта

Фактический адрес

4.2.Содержание ПЛАРН: согласно установленным правилам.

4.3.Данные для разработки ПЛАРН: нормативно-технические документы объектов,

инструкции, приказы и распоряжения организации.

4.4.Основные объекты нефтебаз: здание АБК; здание операторной; здания насосных

станций; здание мастерской; здание проходной; помещение охраны; здание котельной;

пожарное депо; здание насосной пожаротушения; здание хранения пенообразователя;

убежище; склады; гаражи; резервуарный парк; технологические трубопроводы;

подземные резервуары; ёмкости; железнодорожная сливоналивная эстакада;

автомобильная эстакада светлых нефтепродуктов;

БКАУ-УЛФ; очистные

сооружения; сварочный пост, трансформаторная подстанция, БКТП, КТП.

4.5.Технические характеристики:

 технологических блоков нефтебаз - в соответствии с паспортами нефтебаз;

 водной ЗС

- в соответствии с нормативно-технической документацией ЗС,

расположенной на воде.

4.6.Подрядчик представляет разрешительные документы на проведение разработки

ПЛАРН.

4.7.Подрядчик осуществляет согласование ПЛАРН в соответствующих органах согласно

уровню ПЛАРН.

Разработанные планы предоставляются в печатном виде в

(двух) экземплярах,

согласованных в органах МЧС в зависимости от уровня разлива и на электронном

носителе.

Приложение №2

к договору №___________________

от « ____ª __________ 20____ г.

Календарный план-график выполнения по разработке планов по предупреждению

и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов для объектов ООО

«Башнефть-Розницаª

Стоимость

Сроки выполнения работ

№

Отчетные

Наименование работ, услуг

Ед. изм.

объекта, руб.

п/п

Начало

Окончание

документы

без НДС

объект

Акты сдачи-

приемки

выполненных

работ и счет

фактура.

Исходные

данные.

объект

Акты сдачи-

приемки

выполненных

работ и счет

фактура.

объект

Акты сдачи-

приемки

выполненных

работ и счет

фактура.

Согласованные

ПЛАРН

объект

Акты сдачи-

приемки

выполненных

работ и счет

фактура.

Согласованные

ПЛАРН.

ИТОГО

Исполнитель:

Заказчик:

________________

/ __________________/

_________________ /_____________/

«____» _______________20___ г.

«_____» ____________ 20___ г.

М.П.

Приложение №4

к договору №___________________

от « ____ª __________ 20____ г.

Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)

(по состоянию на "___" ________ 20__ г. )

Информация о цепочке

Договор//Контракт

собственников контрагента,

Наименование контрагента

№

(реквизиты, предмет, цена,

включая бенефициаров (в том

Подтверждающие документы

ООО «Башнефть-Розницаª

п/п

срок действия и иные

числе конечных)

(наименование, реквизиты)

(ИНН и вид деятельности)

существенные условия)

(ФИО, паспортные данные, ИНН,

% доли участия)

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю

"___"________201_ г.

___________________________________________________

(подпись лица-уполномоченного представителя организации-контрагента)

М.П.

ФОРМА СОГЛАСОВАНИЯ

Исполнитель:

Заказчик:

________________

/ __________________/

_________________ /_____________/

«____ª _______________20___ г.

«_____ª ____________ 20___ г.

М.П.

Приложение №5

К договору №_________________

от « ____ª __________ 20____ г.

ФОРМА

подтверждения контрагентом наличия согласия на обработку персональных данных

и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных

начало формы

(фирменный бланк контрагента)

Подтверждение контрагента наличия согласия на обработку персональных данных и

направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных

Настоящим,

______________________________________________________________________,

(наименование контрагента)

Адрес

местонахождения

(юридический

адрес):

_________________________________________,

Фактический

адрес:

________________________________________________________________,

Свидетельство

регистрации:

________________________________________________________

(наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных

данныхª (далее - Закон 152-ФЗ), подтверждает получение им в целях предоставления в

соответствии с условиями заключенного с указывается обозначение лица, получающего

персональные данные: "НК "Роснефть" или Общество Группы как стороны в договоре

договора от

№

всех требуемых в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий

на передачу и обработку персональных данных субъектов персональных данных,

упомянутых в Информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров

(в том числе конечных), по состоянию на «

г., а также направление в

адрес таких субъектов персональных данных уведомлений об осуществлении обработки

их персональных данных в указывается обозначение лица, получающего персональные

данные: "НК "Роснефть" или Общество Группы как стороны в договоре, адрес

местонахождения в целях обеспечения прозрачности финансово-хозяйственной

деятельности ПАО «НК «Роснефтьª и Обществ, прямо или косвенно контролируемых

ПАО «НК «Роснефтьª, в том числе исключения случаев конфликта интересов и

злоупотреблений, связанных с выполнением менеджментом ПАО «НК «Роснефтьª и

Обществ, прямо или косвенно контролируемых ПАО

«НК

«Роснефтьª, своих

должностных обязанностей, и недопущения его вовлечения в коррупционную

деятельность, т.е. на совершение действий, предусмотренных п. 3. ст. 3. Закона 152-ФЗ.

Перечень сведений, составляющих персональные данные, в отношении которых получено

согласие субъекта персональных данных и направлено уведомление об осуществлении

указывается обозначение лица, получающего персональные данные: "НК "Роснефть" или

Общество Группы как стороны в договоре обработки их персональных данных, включает:

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; паспортные данные; сведения об

образовании (с указанием учебных заведений); сведения о трудовой деятельности с

указанием наименования организации и занимаемой должности

(в том числе по

совместительству); сведения об участии

(членстве) в органах управления иных

юридических лиц; биографические данные, фотография, контактная информация,

собственноручная подпись, иные персональные данные, указанные в Информации о

цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных).

Перечень действий с персональными данными, в отношении которых получены согласия

субъектов персональных данных, упомянутых в Информации о цепочке собственников

контрагента, включает: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,

уточнение

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование,

уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов

обработки данных приведено в Законе

152-ФЗ, а также на передачу такой информации

третьим лицам, в случаях, установленных действующим законодательством.

Условием прекращения обработки персональных данных является получение указывается

обозначение лица, получающего персональные данные: "НК "Роснефть" или Общество

Группы как стороны в договоре письменного уведомления об отзыве согласия на

обработку персональных данных.

Настоящее подтверждение действует со дня его подписания в течение 5 лет (либо до дня

его отзыва субъектом персональных данных в письменной форме).

г.

_______________ (_________________________________)

М.П.

(подпись)

Должность, ФИО

конец формы

Согласовано в качестве формы

Исполнитель:

Заказчик:

________________

/ __________________/

_________________ /_____________/

«____ª _______________20___ г.

«_____ª ____________ 20___ г.

М.П.

Приложение №6

к договору №_____________

от «__ª__________201 г.

Требования Заказчика по ПБОТОС

1. Введение

Заказчик уделяет повышенное внимание вопросам охраны труда, промышленной

безопасности и экологии, включая требования пожарной, транспортной безопасности,

охраны здоровья человека, готовность к локализации и ликвидации чрезвычайных

ситуаций техногенного и природного характера

(далее

«ПБОТОСª) и требует от

Подрядчика обеспечения самых высоких стандартов в области ПБОТОС.

В случае выявления Заказчиком в результате проверки или иным образом фактов

несоблюдения

Подрядчиком

требований

безопасности,

предусмотренных

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором, Заказчик и

Подрядчик согласуют план и сроки устранения таких нарушений.

2. Соблюдение требований законодательства Российской Федерации и договора

в области ПБОТОС

Подрядчик выполняет и соблюдает все применимые требования законодательства

Российской Федерации в области ПБОТОС, а также нормативных актов, действующих на

территории выполнения работ/оказания услуг, а также требования в области ПБОТОС в

соответствии с условиями настоящего Договора. Подрядчик принимает все обоснованные

меры предосторожности, направленные на охрану окружающей среды в процессе

выполнения работ/оказания услуг.

3. Средства индивидуальной защиты и аптечки работников

3.1. Персонал Подрядчика должен быть обеспечен средствами индивидуальной

защиты (СИЗ) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и

использовать их во время нахождения на рабочей площадке за пределами

административных и бытовых помещений. Минимальный перечень специальной одежды

содержит:

3.1.1. Обувь специальная с подноском.

3.1.2. Каска защитная.

3.1.3. Костюм защитный от вредных производственных факторов.

3.1.4. Перчатки (рукавицы).

3.1.5. Защитные очки.

3.2. Персонал, выполняющий работы повышенной опасности, в соответствии с

видом выполняемой работы должен быть дополнительно обеспечен соответствующими

СИЗ, например, но не ограничиваясь следующим:

3.2.1. Маска защитная для замешивания химических реагентов и работы со

шлифовальным оборудованием и инструментами.

3.2.2. Защитные очки закрытого исполнения, защитные маски и перчатки для

защиты от повышенных температур для сварочных работ.

3.2.3. Перчатки и фартук для работ по замешиванию химических реагентов.

3.2.4. Многоточечная страховочная привязь и защитные каски при выполнении

работ на высоте.

3.2.5. Противогазы с фильтрующими коробками, обеспечивающими защиту от газов

и аэрозолей типа «Аª, «Вª, «Еª, «Рª не ниже 2-го степени защиты (в металлическом

корпусе), при нахождении на объекте Заказчика.

3.3. Каждое административное помещение Подрядчика, помещение для проживания

персонала Подрядчика, включая мобильные, должно иметь аптечку для оказания первой

помощи работникам из расчета 1 аптечка на 10 работников.

4. Транспорт Подрядчика

4.1. Все транспортные средства и самоходные машины Подрядчика, используемые

при проведении работ

(выполнении услуг), должны быть технически исправными,

соответствующими требованиям Правил дорожного движения и Правил перевозки

опасных грузов, и оборудованы следующим:

4.1.1. Ремнями безопасности для водителя и всех пассажиров. Ремни должны

применяться в течение всего времени движения транспортного средства, самоходной

машины.

4.1.2.

Аптечкой первой помощи

(автомобильная), огнетушителем,

противооткатными упорами.

4.1.3. Зимними передними и задними шинами в течение зимнего периода для

легкового транспорта и автобусов пассажиров вместимостью до

15, всесезонными

шинами типа M+S для грузового транспорта и иных автобусов.

4.1.4. Бортовыми системами мониторинга транспортных средств (далее - БСМТС).

4.1.5. Двусторонними видеорегистраторами.

4.2. Подрядчик должен обеспечить:

4.2.1. Обучение и квалификацию водителей.

4.2.2. Проведение регулярных предрейсовых и послерейсовых медицинских

осмотров водителей транспортных средств (самоходных машин).

4.2.3. Проведение регулярных технических осмотров транспортных средств и

самоходных машин.

4.2.4. Ежемесячный анализ соблюдения скоростного режима водителями

Подрядчика на основании данных БСМТС. По итогам ежемесячного анализа проводить

работу по коррекции небезопасного вождения транспортных средств.

5. Обучение персонала

5.1. Подрядчик обязан подготовить и предъявить по требованию соответствующего

представителя Заказчика таблицу-график проведения обучения по ПБОТОС для

персонала, занятого при ведении работ/оказании услуг на объектах

(территории)

Заказчика. В таблице должны быть подробно указаны отдельные категории профессий,

участвующие в проведении работ (выполнении услуг), конкретные курсы обучения,

пройденные персоналом или планируемые к проведению и даты прохождения курсов

обучения.

5.2. Подрядчик обязан направлять на объекты Заказчика квалифицированных

работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все

необходимые допуски к производству работ/оказанию услуг, предоставлять документы,

подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов

работ/услуг. Персонал Подрядчика при нахождении на объектах (территории) Заказчика

должен иметь при себе необходимые удостоверения о проверке знаний требований

охраны труда и промышленной безопасности

(с действующей записью об

аттестации/проверке знаний).

5.3. Прежде чем приступить к работе на объекте, персонал Подрядчика должен

пройти вводный и первичный инструктажи в подразделении ПБОТОС ООО «Башнефть-

Розницаª.

6. Политика Заказчика в отношении употребления алкоголя, наркотиков и

иных токсических веществ

6.1. Подрядчик обязан:

6.1.1. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, перед

началом рабочей смены и допуском работников к работе провести освидетельствование

(медицинский осмотр) работников на предмет отсутствия алкогольного, наркотического

или иного токсического опьянения.

6.1.2. Не допускать к работе

(отстранить от работы) работников Подрядчика,

прибывших на территорию объекта Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического

или иного токсического опьянения. Не допускать курение на территории и объектах

Заказчика, за исключением специально отведенных мест.

6.1.3. Не допускать пронос и нахождение на территории объектов веществ,

вызывающих алкогольное, наркотическое или иное токсическое опьянение, за

исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности

на территории объекта

(далее

«Разрешенные веществаª), а также лекарственных

веществ.

6.1.4. В целях обеспечения контроля соблюдения указанных ограничений Заказчик

имеет право производить проверки и досмотр всех транспортных средств, вещей и

материалов, доставляемых на объект

(территорию) Заказчика. Если в результате

подобного досмотра будут обнаружены указанные запрещенные вещества, то

транспортное средство (самоходная машина) и работник Подрядчика не допускаются на

объект (территорию) Заказчика и к работам на объекте (территории) Заказчика.

7. Требования к предоставлению информации и отчетности

7.1. Подрядчик предоставляет ежемесячно до 2-го числа месяца, следующего за

отчетным периодом, следующие документы (при их наличии):

7.1.1. Копии актов расследования и актов по форме Н-1 (при установлении связи с

производством).

7.1.2. Копии актов расследования аварий, инцидентов.

7.1.3. Копии актов расследования дорожно-транспортных происшествий.

8. Требования к оборудованию Подрядчика

8.1. В целях обеспечения эффективного и безопасного выполнения работ/оказания

услуг, а также исключения простоев в ходе выполнения работ/оказания услуг,

Подрядчиком должно применяться оборудование надлежащего качества, отвечающее

требованиям соответствующих государственных стандартов, технических условий и

других нормативных документов, имеющее паспорта, сертификаты, инструкции,

разрешительные документы, предусмотренные законодательством Российской

Федерации;

8.2. Использование Подрядчиком оборудования должно осуществляться в

соответствии с его целевым назначением, с соблюдением установленных правил

безопасности и правил устройства и безопасной эксплуатации, регламентов, норм

законодательства Российской Федерации;

8.3. Все оборудование, используемое Подрядчиком, должно быть пригодно к

использованию и поддерживаться в безопасном, рабочем состоянии.

8.4. Эксплуатация оборудования, механизмов, инструмента в неисправном

состоянии или при неисправных устройствах безопасности

(блокировочные,

фиксирующие и сигнальные приборы и приспособления), а также с превышением рабочих

параметров выше паспортных запрещается.

8.5. При использовании инновационного оборудования (вновь разработанного и

обладающего принципиально новыми потребительскими свойствами и/или техническими

характеристиками) Подрядчик должен убедиться в наличии инструкций по безопасной

эксплуатации и ставить в известность Заказчика до начала выполнения работ.

8.6. При обнаружении в процессе монтажа, технического освидетельствования или

эксплуатации несоответствия оборудования требованиям правил технической

эксплуатации и безопасности оно должно быть выведено из эксплуатации.

Дальнейшая эксплуатация разрешается представителем Заказчика после устранения

выявленных недостатков.

8.7. Подрядчик обязан соблюдать и выполнять все требования в области ПБОТОС

Заказчика, регулирующие отбор, размещение, эксплуатацию и техническое обслуживание

оборудования, кроме как в тех случаях, когда собственные нормы и правила эксплуатации

оборудования Подрядчика полностью задокументированы, применимы и одобрены

Заказчиком.

8.8. Ремонтные и любые другие работы на оборудовании, не связанные с

использованием данного оборудования по прямому назначению, не должны начинаться,

пока не будут выполнены требования безопасности Заказчика по ПБОТОС.

8.9. Размещение оборудования на месте проведения работ заранее согласовывается с

представителем Заказчика в письменной форме.

8.10. Работники Подрядчика, допускаемые к работе с оборудованием, должны иметь

необходимые навыки, квалификацию и пройти соответствующее обучение.

8.11. Подрядчик несет ответственность за эксплуатацию оборудования в

соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

Подрядчик возмещает в полном объеме убытки Заказчика, причиненные в результате

эксплуатации оборудования с нарушением правил, установленных законодательством

Российской Федерации и настоящим Договором.

9. Привлечение Субподрядчиков

9.1. Привлечение Подрядчиком Субподрядчиков (третьих лиц) для выполнения

работ/оказания услуг на объектах (территории) Заказчика осуществляется только по

письменному согласованию с Заказчиком.

9.2. В случае выявления Заказчиком систематических нарушений Субподрядчиком

(третьими лицами) требований в области ПБОТОС, Заказчик вправе потребовать от

Подрядчика отстранить Субподрядчика (третьих лиц) от проведения работ на объекте

Заказчика.

10. Оценка рисков при выполнении работ/оказании услуг

Подрядчик при выполнении работ/оказании услуг на объектах Заказчика, обязан

руководствоваться требованиями, указанными в Стандарте Компании

«Управление

рисками в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей средыª №

П3-05 С-0082 версия 3.00, введенного в действие приказом ООО «Башнефть-Розницаª от

14.11.2016 № 1048 с изменениями, введенными в действие приказом ООО «Башнефть-

Розницаª 23.08.2017 № 0858 при производстве работ на объектах Заказчика.

11. Происшествия, корректирующие действия

Заказчик на регулярной основе направляет в адрес Подрядчика информацию о

происшествиях, авариях, несчастных случаях, произошедших на объектах (территории)

Заказчика

(Информационные листы о происшествиях, Уроки, извлеченные из

происшествий с планами действий, Отчеты о расследованиях происшествий и т.д.), если

они связаны с работами Подрядчика на объекте (территории) Заказчика, с указанием

обязательных для исполнения мероприятий, направленных на недопущение подобных

происшествий на объектах (территории) Заказчика.

При получении информации о происшествиях Подрядчик обязан:

Довести ее содержание до своих работников, находящихся на объектах (территории)

Заказчика, посредством любых применимых организационных мероприятий

(производственные совещания, планерки, инструктажи), методов и средств

распространения информации

(рассылка по электронной почте, телекоммуникация,

информационные стенды и т.д.).

Выполнить в установленные сроки необходимые мероприятия по предупреждению

повторения аналогичных происшествий, относящиеся к специфике деятельности

Подрядчика. В случае объективной невозможности выполнения мероприятий, согласовать

с Заказчиком сроки их исполнений.

В установленные сроки предоставляет в адрес Заказчика информацию об

исполнении мероприятий по установленной форме с приложением подтверждающих

документов.

Подрядчик обязан незамедлительно, используя все доступные средства связи,

информировать Заказчика обо всех происшествиях, даже если они не связаны с

выполнением обязательств по договору, но обнаружены на объектах Заказчика.

Под происшествием в настоящем пункте понимается любое незапланированное

событие или цепь событий, связанные с работой, которые привели или могли привести к

несчастному случаю на производстве, аварии, инциденту, пожару, дорожно-

транспортному происшествию, негативному воздействию на окружающую среду или

любому иному событию, связанному с охраной труда, промышленной безопасности,

охраной окружающей среды.

Исполнитель:

Заказчик:

________________

/ __________________/

_________________ /_____________/

«____ª _______________20___ г.

«_____ª ____________ 20___ г.

М.П.

Приложение №7

к договору №_____________ от «__ª__________201 г.

, именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИКª, в лице

, действующего на основании

, с одной стороны и

, именуемое в дальнейшем

«ПОДРЯДЧИК/ИСПОЛНИТЕЛЬª, в лице

действующего на основании

с другой стороны, вместе и по отдельности именуемые

в дальнейшем соответственно

«СТОРОНЫª и «СТОРОНАª, заключили настоящее

Приложение №

к ДОГОВОРУ/ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ №

от

о нижеследующем:

ШТРАФЫ ЗА НАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПБОТОС

Нижеуказанные штрафы применяются в случае нарушений в области ПБОТОС,

допущенных ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ, СУБПОДРЯДЧИКОМ(АМИ),

ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ, привлеченными

ПОДРЯДЧИКОМ/ИСПОЛНИТЕЛЕМ для

выполнения РАБОТ/УСЛУГ.

№

Цена договора с учетом НДС, тыс. руб.

п.п.

Нарушение

≤100

100 -

500 -

2 000

20 000

>50

500

2 000

000

50 000

000

Сумма штрафа, взыскиваемого за каждое

выявленное нарушение (тыс. руб.)

Нарушение требований нормативных

актов в области промышленной

безопасности, охраны труда, охраны

окружающей среды (за исключением

нарушений, предусмотренных отдельными

пунктами настоящего Перечня)

Несоблюдение требований пожарной

безопасности (за исключением нарушений,

предусмотренных п.п. 3 и 4 настоящего

Перечня)

Нарушение требований промышленной

100

200

500

и/или пожарной безопасности, повлекшее

возникновение аварии и/или

пожара/загорания и/или уничтожение или

повреждение имущества Заказчика

(независимо от титула владения)

Нарушение требований промышленной

150

250

1000

и/или пожарной безопасности, повлекшее

возникновение аварии и/или пожара и

причинение тяжкого вреда здоровью или

смерть человека

Неисполнение в установленный срок

100

предписаний федерального надзорного

органа и/или Заказчика в области

промышленной и пожарной безопасности,

охраны труда и окружающей среды, в том

числе мероприятий, разработанных по

результатам расследования происшествий

(включая указанные в информационных

листках «Молнияª, «Уроки, извлеченные

из происшествий».

Сокрытие информации об

100

300

500

750

1250

авариях/пожарах/инцидентах/несчастных

случаях

6.1

Уведомление об

100

150

250

авариях/пожарах/инцидентах/несчастных

случаях с опозданием более чем на 24 часа

с момента их обнаружения

Непредставление, предоставление с

просрочкой более 1 суток отчета(тов), в

области ПБОТОС, предусмотренных

Договором

Инциденты, аварии на объектах

200

1000

1500

2000

энергохозяйства, приведшие к

отключению энергопотребителей/

повреждению энергооборудования,

происшедшие по вине

Подрядной/субподрядной организации на

объектах и лицензионных участках

Заказчика

Инциденты, аварии на объектах

100

500

1000

1500

энергохозяйства, не приведшие к

отключению энергопотребителей,

повреждению энергооборудования,

происшедшие по вине

Подрядной/субподрядной организации на

объектах и лицензионных участках

Заказчика

Механическое повреждение воздушных

1000

линий электропередач и/или подземных

линий электропередач, происшедшее по

вине Подрядной/субподрядной

организации на объектах и лицензионных

участках Заказчика. Обрыв воздушных

линий электропередач и токопроводов,

наезд транспортных средств, специальной

и строительной техники на опору ЛЭП.

Обрыв подземных линий электропередач и

токопроводов.

Механическое повреждение наземных

200

400

600

800

и/или подземных коммуникаций (в том

числе трубопроводов, емкостей),

приведшее к их разгерметизации,

происшедшее по вине

Подрядной/субподрядной организации на

объектах и лицензионных участках

Заказчика

Механическое повреждение наземных

100

300

400

500

и/или подземных коммуникаций (в том

числе трубопроводов, емкостей), не

приведшее к их разгерметизации,

происшедшее по вине

Подрядной/субподрядной организации на

производственных объектах и

лицензионных участках Заказчика

Выполнение работ

100

150

Подрядной/субподрядной организацией

без оформления разрешительных

документов, согласованных Заказчиком

(разрешение на производство работ, акт-

допуск, наряд-допуск и др.)

Самовольное возобновление работ,

100

200

300

500

выполнение которых было

приостановлено представителем

федерального надзорного органа и/или

Заказчика

Нарушение требований по организации

120

безопасного проведения работ

повышенной опасности (за исключением

нарушений, предусмотренных п. 10;11; 12

настоящего Перечня)

Привлечение Подрядной/субподрядной

организацией для выполнения работ

работников, не имеющих необходимой

квалификации, аттестации (включая

обучение по программам пожарно-

технического минимума), не прошедших

необходимых инструктажей, не

ознакомленных с инструкциями,

содержащими требования охраны труда,

промышленной и пожарной безопасности,

экологии, технологической дисциплины,

не прошедших обязательных медицинских

осмотров (предварительных - при

поступлении на работу, периодических - в

процессе работы, внеочередных - в

соответствии с медицинскими

рекомендациями обследования),

обязательных психиатрических

освидетельствований

Нарушение работником

5 за каждое нарушение

Подрядной/субподрядной организации

Правил дорожного движения, Положения

Компании «Система безопасной

эксплуатации транспортных средствª

ДТП по вине работника

10 за каждое ДТП

Подрядной/субподрядной организации с

наличием пострадавшего

ДТП по вине работника

40 за каждое ДТП, при повторе в течение 12

Подрядной/субподрядной организации с

месяцев - расторжение договора

наличием погибшего или нескольких

пострадавших с ВПТ (2-х и более)

Сокрытие случая ДТП

60 за каждый выявленный случай сокрытия

ДТП

Уничтожение или повреждение объектов

100

дорожного хозяйства (шлагбаумы,

дорожные знаки и т.п.), происшедшее по

вине Подрядной/субподрядной

организации на объектах и лицензионных

участках Заказчика

Любое виновное действие (включая ДТП),

500, но не более суммы договора

совершенные работником

Подрядной/субподрядной организации в

состоянии алкогольного опьянения

Любое виновное действие (включая ДТП),

500, но не более суммы договора

совершенные работником

Подрядной/субподрядной повлекшее

причинение тяжкого вреда здоровью

человека (за каждый факт/за каждого

работника)

Любое виновное действие, совершенное

1000, но не более суммы договора

работником Подрядной/субподрядной

организации, повлекшие смерть человека

(за каждый факт/за каждого работника)

Выполнение работ с грубыми

100

150

300

нарушениями требований нормативных

актов, запрещающих их выполнение

(например: проведение спускоподъемных

операций с неисправным индикатором

веса; проведение спускоподъемных

операций с неисправным ограничителем

высоты подъема талевого блока;

отсутствие согласования с организацией

эксплуатирующей ЛЭП; отсутствие или

неисправность ограничителя рабочих

движений для автоматического

отключения механизмов подъема,

поворота и выдвижения стрелы на

безопасном расстоянии от крана до

проводов ЛЭП; неисправные

грузозахватные приспособления и другие),

за исключением нарушений,

предусмотренных п.п. 11; 12 и 14

настоящего Перечня

Нарушение Подрядной/субподрядной

100

организацией требований

природоохранного законодательства, в том

числе законодательства об охране

окружающей среды, об охране

атмосферного воздуха, земельного,

лесного, водного законодательства,

законодательства о недрах (за

исключением нарушений,

предусмотренных отдельными пунктами

настоящего Перечня)

Разлив нефти, нефтепродуктов,

100

300

500

подтоварной воды, скважинных

жидкостей, кислоты, иных опасных

веществ в пределах и/или за пределами

промплощадки и/или места ведения работ,

а также непринятие мер по немедленной

ликвидации загрязнения

Нарушение правил пользования топливом,

100

150

200

электрической и тепловой энергией,

правил устройства электроустановок,

эксплуатации электроустановок, топливо-

и энергопотребляющих установок,

тепловых сетей, объектов хранения,

содержания, реализации и

транспортировки энергоносителей,

топлива и продуктов его переработки

Выполнение работ

100

вахтой/бригадой/сменой, не

укомплектованной полным составом

Несоблюдение Подрядной/субподрядной

100

150

250

организацией экологических, санитарно-

эпидемиологических и иных требований

при сборе, транспортировании, обработке,

утилизации, обезвреживании, размещении

отходов производства и потребления, а

также требований к организации и

содержанию мест временного накопления

и хранения отходов

Самовольное снятие и/или перемещение

100

150

200

плодородного слоя почвы, порча земель

Загрязнение ледяного покрова водных

100

150

200

объектов, водоохранных зон, акватории

водных объектов отходами производства и

потребления и/или вредными веществами

Несоблюдение установленных требований

100

150

при водозаборе из водных объектов либо

сброс загрязненных вод (стоков) в водные

объекты / на водосборные площади,

несоблюдение требований к сбору и

очистке сточных вод, условий договора на

пользование водным объектом

Невыполнение обязанностей по

100

150

содержанию и уборке рабочей площадки и

прилегающей непосредственно к ней

территории

Обнаружение у работников

100

150

Подрядной/субподрядной организации

собак

Необеспечение Подрядной/субподрядной

100

150

организацией рабочих мест работников:

- первичными средствами

пожаротушения;

- средствами коллективной защиты;

- аптечками первой медицинской помощи;

- заземляющими устройствами;

- электроосвещением во

взрывобезопасном исполнении;

- специальной одеждой, специальной

обувью и СИЗ соответствующей вредным

и опасным факторам выполняемых работ

(огнестойкая специальная одежда,

костюмы защиты от электрической дуги и

тд);

- предупредительными знаками

(плакатами, аншлагами и др.)

Выполнение работ с неисправным и/или

100

150

неиспытанным инструментом и

оборудованием, не прошедшим в

установленном порядке экспертизу и

диагностику, техническое

освидетельствование, техническое

обслуживание, планово -

предупредительный ремонт и/или

неполное комплектование бригады

необходимым инструментом и

оборудованием

Порча лесных насаждений, незаконная

100

150

200

рубка лесов, лесных насаждений

Нарушение требований локальных

100

нормативных актов Заказчика в области

ПБОТОС, обязанность соблюдения

которых предусмотрена Договором (за

исключением нарушений,

предусмотренных отдельными пунктами

настоящего Перечня)

Направление/допуск к производству работ

на производственных объектах и

лицензионных участках Заказчика

работников и/или транспорта

Подрядчика/субподрядчика без

оформленных в установленном

Заказчиком порядке пропусков/допусков

либо с недействительным пропуском,

передача личного пропуска другим лицам,

допуск на объекты Заказчика по личному

пропуску иных лиц

Пронос, провоз (включая попытку

100

150

200

совершения указанных действий),

хранение, распространение,

транспортировка на территории Заказчика:

- взрывчатых веществ и взрывных

устройств, радиоактивных,

легковоспламеняющихся, отравляющих,

ядовитых, сильнодействующих химически

активных веществ, кроме случаев,

санкционированных представителем

Заказчика, при условии соблюдения

установленных правил и норм

безопасности при перевозке и хранении;

- огнестрельного, газового,

пневматического, холодного оружия и

боеприпасов к нему, за исключением

случаев, предусмотренных действующим

законодательством РФ и с целью охоты

(при предъявлении охотничьего билета,

документов на оружие и разрешения на

право охоты);

- запрещенных орудий лова рыбных

запасов и дичи;

- иных запрещенных в гражданском

обороте веществ и предметов

Сокрытие Подрядчиком/субподрядчиком

200 за единичный случай, 1000 за повторные

информации о случаях употребления,

случаи в период действия договора, но не

нахождения на производственных

более суммы договора

объектах и лицензионных участках

Заказчика работников

подрядной/субподрядной организации в

состоянии алкогольного, наркотического

или токсического опьянения и/или

пронос/провоз (включая попытку

совершения указанного действия),

хранение веществ, вызывающих

алкогольное, наркотическое, токсическое

или иное опьянение, либо уведомление о

них с опозданием более чем на 24 часа с

момента обнаружения происшествия

Нахождение на производственных

200 за единичный случай, 1000 за повторные

объектах и лицензионных участках

случаи в период действия договора, но не

Заказчика работников

более суммы договора

Подрядчика/субподрядчика в состоянии

алкогольного, наркотического или

токсического опьянения и/или

пронос/провоз (включая попытку

совершения указанных действия),

хранение веществ, вызывающих

алкогольное, наркотическое, токсическое

или иное опьянение

Привлечение к выполнению работ

иностранных граждан, не имеющих

регистрации по месту пребывания/месту

жительства и (или) не имеющих

разрешения на трудовую деятельность на

территории РФ, а равно при отсутствии

разрешения на привлечение иностранной

рабочей силы

Самовольное занятие земельных участков

100

150

в границах землеотвода Заказчика

Самовольная добыча

100

150

200

общераспространенных полезных

ископаемых (в том числе песок, гравий,

глина, торф, сапропель) в пределах

землеотвода Заказчика

Самовольное подключение к сетям

100

150

200

энергоснабжения Заказчика (за каждый

факт)

Нарушение требований Инструкций ООО

100

«Башнефть - Розницаª: «Организация

пропускного и внутриобъектового режимов в

административном здании Аппарата

управления ООО «Башнефть - Розницаª № П3-

11 И-0014 ЮЛ-316 версия 2.00, утвержденная

приказом ООО «Башнефть-Розницаª от

22.032017 № 0294, «Организация пропускного

и внутриобъектового режимов на объектах

Регионального отделения Оренбург ООО

«Башнефть-Розницаª № П3-11 И-0035 316-IV

версия 2.00, утвержденная приказом ООО

«Башнефть-Розницаª от 05.07.2017 № 0698,

«Организация пропускного и

внутриобъектового режимов на объектах

регионального Отделения Приволжье ООО

«Башнефть-Розницаª № П3-11 И-0040 316-IV

версия 1.00, утвержденная приказом ООО

«Башнефть-Розницаª от 05.07.2017 № 0695 с

изменениями, «Организация пропускного и

внутриобъектового режимов на объектах

регионального Отделения Екатеринбург ООО

«Башнефть-Розницаª № П3-11 И-0038 316-IV

версия 2.00, утвержденная приказом ООО

«Башнефть-Розницаª от 19.07.2017 № 0739 с

изменениями, «Организация пропускного и

внутриобъектового режимов на объектах

регионального Отделения Башкирия ООО

«Башнефть-Розницаª № П3-11 И-0036 316-IV

версия 2.00, утвержденная приказом ООО

«Башнефть-Розницаª от 21.07.2017 №,

«Организация пропускного и

внутриобъектового режимов на объектах

регионального Отделения Удмуртия ООО

«Башнефть-Розницаª № П3-11 И-0039 316-IV

версия 2.00, утвержденная приказом ООО

«Башнефть-Розницаª от 28.07.2017 № 0769,

«Организация пропускного и

внутриобъектового режимов на объектах

регионального Отделения Челябинск ООО

«Башнефть-Розницаª № П3-11 И-0041 316-IV

версия 2.00, утвержденная приказом ООО

«Башнефть-Розницаª от 14.08.2017 № 0818 (за

исключением нарушений, предусмотренных

отдельными пунктами настоящего Перечня)

Совершение работниками

100

Подрядной/субподрядной организации

проноса (попытка провоза, проноса) на

Объект или с Объекта

товароматериальных ценностей (ТМЦ),

горюче-смазочных материалов (ГСМ) без

товаросопроводительных документов

и/или по поддельным

товаросопроводительным документам

и/или по ненадлежащим образом

оформленным товаросопроводительным

документам

Не согласованное с Заказчиком

уничтожение/повреждение материалов

100

150

видеофиксации с целью сокрытия

обстоятельств происшествия

Примечания:

1. Штраф взыскивается за каждый факт нарушения.

2. В случае, если установлено нарушение двумя и более работниками Подрядной организации,

штраф взыскивается по факту (один факт соответствует нарушению одним работником).

3. В случае, если установлено несколько нарушений работниками Подрядной организации в

рамках одного события/происшествия/ДТП, взыскивается сумма штрафов за каждый факт

нарушения).

4. Штраф взыскивается сверх иных выплат, уплачиваемых в связи с причинением Заказчику

убытков.

5. По тексту Перечня понятием «работник Подрядной организацииª охватывается перечень лиц,

включая лиц, с которыми Подрядчик, контрагент Подрядчика заключил трудовой договор,

гражданско-правовой договор, иные лица, которые выполняют для Подрядчика/контрагента

Подрядчика работы на объектах Заказчика.

6. Подрядчик отвечает за нарушения Субподрядчиков, иных третьих лиц, выполняющих работы

на производственных объектах или лицензионных участках Заказчика, как за свои собственные.

7. В случае неоднократного совершения в течение шести месяцев одного и того же нарушения,

указанного в настоящем Перечне, размер налагаемого штрафа увеличивается в 1,5 раза.

8. Факт нарушения устанавливается актом, подписанным куратором договора, специалистом

службы ПБОТОС и/или работником Заказчика, осуществляющего производственный контроль,

либо третьим лицом, привлеченным Заказчиком для осуществления контроля (супервайзеры, лица

осуществляющие технический надзор), и/или работниками предприятия, привлеченного для

оказания охранных услуг, а также работником Подрядчика и/или представителем Подрядчика.

Общее количество лиц, подписывающих акт, должно быть не менее двух человек.

В случае отказа работника Подрядчика от подписания акта, такой факт фиксируется в акте об

отказе подписания и выявленных нарушениях и заверяется подписью свидетеля (-ей). Отказ

работника Подрядчика от подписания акта не является препятствием для взыскания штрафа. Акт,

оформленный в соответствии с настоящим пунктом, является достаточным основанием для

предъявления претензии и взыскания штрафа.

9. Кроме того, факт нарушения может быть подтвержден одним из следующих документов:

- актом - предписанием куратора договора, специалистом ПБОТОС, специалиста Заказчика,

осуществляющего производственный контроль,

- актом расследования причин происшествия, составленного комиссией по расследованию причин

происшествия Заказчика с участием представителей Подрядчика,

- соответствующим актом или предписанием контролирующих и надзорных органов.

10. В случае противоречий между условиями Договора и условиями настоящего Приложения

применению подлежат условия настоящего Приложения.

11. В случаях выявления представителями Подрядчика фактов нахождение на производственных

объектах и лицензионных участках Заказчика работников Подрядчика/субпорядчика в состоянии

алкогольного, наркотического или токсического опьянения и/или пронос/провоз (включая

попытку совершения указанных действия), хранение веществ, вызывающих алкогольное,

наркотическое, токсическое или иное опьянение, и своевременного сообщения о данных фактах в

установленном п. 41 настоящего перечня порядке Заказчику, штрафные санкции к Подрядчику не

применяются.

12. В случае неисполнения работниками Подрядных/субподрядных организаций требований

действующего законодательства в области ПБОТОС и/или ЛНД Заказчика в области ПБОТОС, а

также, если действия работников Подрядной/субподрядной организации могут привести к

возникновению аварии, инцидента, несчастного случая, пожара, ДТП, причинению ущерба

имуществу Заказчика и окружающей среде, представители Заказчика вправе приостановить

работу Подрядной/субподрядной организации и наложить на Подрядную организацию штрафные

санкции.

13. Нарушение Подрядчиком (Субподрядчиком) требований действующего законодательства в

области ПБОТОС, ЛНД Заказчика в области ПБОТОС, нарушения производственной и трудовой

дисциплины, предусмотренные настоящим Приложением рассматриваются как существенные

нарушения условий договора и влекут за собой наложение штрафных санкций на Подрядчика, а

также являются основанием для расторжения договора в одностороннем порядке со стороны

Заказчика.

Исполнитель:

Заказчик:

________________

/ __________________/

_________________ /_____________/

«____ª _______________20___ г.

«_____ª ____________ 20___ г.

М.П.

Приложение № 8

к договору №_____________

от «__ª__________201 г.

АКТ

приема-передачи локальных нормативных документов

г. _________

«___» _____________ 20___

ООО «Башнефть-Розницаª именуемое в дальнейшем

«Заказчикª, в лице

(указывается должность и ФИО подписанта), действующего

(-ей) на основании

(указывается вид документа, номер и дата), с одной стороны, и (указывается полное и

сокращенное наименование юр лица

- контрагента), именуемое в дальнейшем

«Исполнительª, в лице (указывается должность и ФИО подписанта), действующего (-

ей) на основании (указывается вид документа, номер и дата) с другой стороны, далее

вместе именуемые «Стороныª, а по отдельности - «Сторонаª, составили настоящий Акт

приема-передачи ЛНД, о том, что Заказчик передает, а Исполнитель принимает в целях

ознакомления и последующего соблюдения следующие локальные нормативные

документы (ЛНД), действующие на территории Заказчика:

Вид и наименование ЛНД

Реквизиты

п/п

омер

распорядительного

бщее

ЛНД,

документа об

кол-во

версия

утверждении/введени

экз.

и в действие и

распорядительного

документа о введении

в действие изменений

(при наличии)

Локальные нормативные документы переданы на следующих носителях

информации:

_______________________________________________________________________

(указать носитель информации)

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон

Договора.

Исполнитель:

Заказчик:

________________

/ __________________/

_________________ /_____________/

«____ª _______________20___ г.

«_____ª ____________ 20___ г.

М.П.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1) Данная типовая Документация о закупке соответствует требованиям Положения

Компании «О закупке товаров, работ, услуг» № П2-08 Р-0019 версия 1.00, утвержденного

решением Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» (протокол заседания от 06.04.2015 №

27).

2) Извещение и Документация имеют правовой статус приглашения делать оферты. Заявка,

включающая техническую и коммерческую части согласно требованиям Документации,

будет рассматриваться, как оферта Участника закупки заключить с Заказчиком Договор.

3) Официальное размещение Извещения и Документации производится в соответствии с

Положением Компании «О закупке товаров, работ, услуг» № П2-08 Р-0019 версия 1.00.

Иные публикации не являются официальными и не влекут для Организатора закупки

(Заказчика) никаких правовых последствий и обязательств. Предоставление печатной

копии Документации Поставщикам не предусматривается.

4) При проведении процедуры закупки на ЭТП Организатор закупки размещает

Документацию и Извещение в соответствии с Положением Компании

«О закупке

товаров, работ, услуг» № П2-08 Р-0019 и официально принятыми правилами работы

ЭТП.

СОДЕРЖАНИЕ

Документация о закупке состоит из следующих блоков:

Термины, определения и сокращения

Раздел содержит применимые термины, определения и сокращения.

Блок 1 «Извещение о закупке»

Блок содержит Извещение, официально размещаемое в установленном порядке.

Блок 2 «Информационная карта»

Блок содержит реквизиты и условия конкретной закупки, дополняет и уточняет

положения Блока 3 «Инструкция для Участника закупки».

Блок 3 «Инструкция для Участника закупки»

Блок содержит информацию, необходимую Участнику закупки для участия в

процедуре закупки и подготовки заявки.

Блок 4 «Образцы форм документов»

Блок содержит образцы форм документов, которые Участник закупки должен

заполнить, оформить и предоставить Организатору закупки в составе

соответствующих частей заявки.

Блок 5 «Образцы оформления конвертов»

Блок содержит образцы оформления конвертов, подаваемых Участниками закупки

при проведении процедур закупки, а также вспомогательные формы.

Блок 6 «Проект Договора»

Блок содержит проект Договора, который Заказчик намерен заключить с

Участником закупки, предоставившим наилучшую заявку (Победителем), либо, в

установленных случаях, с единственным Участником несостоявшейся закупки, либо

с единственным поставщиком неконкурентной процедуры закупки, либо с

безальтернативным поставщиком, либо c Обществом Группы. При необходимости,

проект Договора может содержать проекты дополнительных соглашений, иных

неотъемлемых приложений/спецификаций. Данный блок может содержать как

форму Договора, так и только установленные Заказчиком существенные условия

Договора или требования к ним.

Блок 7 «Техническое задание»

Блок содержит требования Заказчика к функциональным, техническим,

качественным и прочим характеристикам поставляемых товаров, выполняемых

работ и/или оказываемых услуг; положения технического задания являются

неотъемлемой частью условий Договора, заключаемого по результатам закупки.

Блок

«Требования к Поставщику/Участнику закупки для прохождения

аккредитации»

ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

1. Термины и определения

В Документации о закупке используются термины и определения, приведенные в

Положении Компании «О закупке товаров, работ, услуг» № П2-08 Р-0019, размещенном в

Единой информационной системе в информационно-коммуникационной сети Интернет по

адресу http://www.zakupki.gov.ru и на сайте ПАО «НК «Роснефть» http://zakupki.rosneft.ru.

2. Обозначения и сокращения

Документация — Документация о закупке.

ЕИС — единая информационная система (официальный сайт).

ЕП - единственный поставщик.

Закон 223-ФЗ — Федеральный закон от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ,

услуг отдельными видами юридических лиц».

Заявка — заявка на участие в процедуре закупки.

Извещение — Извещение о проведении закупки, копия которого приведена в Блоке 1

«Извещение о закупке».

Информационная карта — раздел Документации «Информационная карта» (Блок 2).

ЛНД — локальный нормативный документ.

НДС — налог на добавленную стоимость.

НМЦ — начальная (максимальная) цена Договора.

Обеспечение заявки — обеспечение исполнения обязательств, связанных с участием в

процедуре закупки.

Обеспечение Договора — обеспечение исполнения обязательств по Договору.

Положение о закупке — Положение Компании «О закупке товаров, работ, услуг» № П2-08

Р-0019 версия 1.

Продукция — товары, работы, услуги, приобретаемые на возмездной основе.

Субъект МСП — субъект малого и среднего предпринимательства.

Часть заявки — квалификационная, техническая или коммерческая часть заявки.

ЭТП — электронная торговая площадка.

БЛОК 3 «ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ»

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА¹ [ЭТАП №__ ] ²

Информационная карта³ содержит условия и требования по проведению конкретной процедуры закупки,

которые дополняют и уточняют общие требования, изложенные в Блоке 3 «Инструкции для Участника

закупки»⁴. Все иные условия закупки изложены в Положении о закупке и Типовой документации о закупке.

ССЫЛК

№

А НА П.

УСЛОВИЯ ЗАКУПКИ

БЛОКА 3

Требования к составу Участников закупки

3.1.1

Требования к составу Участников закупки:

Участниками закупки являются любые лица, в том числе субъекты МСП

(в соответствии с п.4а) ПП 1352 от 11.12.14);

Участниками закупки являются только субъекты МСП (в соответствии с

п.4б) ПП 1352 от 11.12.14);

Участниками закупки являются любые лица, в том числе субъекты МСП,

при этом к исполнению Договора должны быть привлечены

субподрядчики

(соисполнители) только из числа субъектов МСП

(в

соответствии с п.4в) ПП 1352 от 11.12.14);

Участниками закупки являются любые лица, в том числе субъекты МСП,

при этом к исполнению Договора могут быть привлечены субподрядчики

(соисполнители) - любые лица;

Участниками закупки являются:

________________________________________________.

Требования к Участникам закупки и подтверждающим документам, входящим в квалификационную часть

заявки

3.2.1

Требования к аккредитации Участников закупки:

Предусмотрена аккредитация Участников закупки. Требования и

порядок проведения аккредитации расположены в Блоке

Документации

или

по

адресу

сети

Интернет:

http://zakupki.rosneft.ru/postinfo/

Требования к приемлемому уровню устойчивости финансового состояния

(ФC) Участника закупки:

Устойчивое ФC;

Достаточно устойчивое ФC;

Неустойчивое ФC;

Крайне неустойчивое ФC.

Не предусмотрена аккредитация Участника закупки (в соответствии с

перечнем исключений, установленных в Положении о закупке).

2.1

Установлен приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг,

выполняемых/оказываемых российскими лицами по отношению к товарам,

происходящим

из

иностранного

государства,

работам,

услугам,

выполняемым/оказываемым иностранными лицами в соответствии с требованиями

постановления Правительства РФ от 16.09.2016 №925:

Применимо только для закупок заказчиков первого типа, осуществляемых в соответствии с особенностями, установленными

постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 №925.

¹ Блок заполняется только для конкурентных закупок.

² Заполняется при проведении многоэтапной закупки.

³ Каждая строка информационной карты должна быть заполнена.

⁴ При проведении закупки в электронной форме пункты информационной карты, касающиеся оформления и доставки заявок,

могут быть изменены иначе, чем это установлено инструкциями (Блок 3).

СПРАВОЧНО. Выгружено из ИР "НО" ПАО «НК «Роснефтьª: 23.12.2016 09:28

БЛОК 3 «ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ»

ССЫЛК

№

А НА П.

УСЛОВИЯ ЗАКУПКИ

БЛОКА 3

Да;

Нет.

3.2.2

Требования к квалификации Участников закупки:

Участник закупки должен соответствовать типовым квалификационным

требованиям по виду продукции

[наименование вида продукции, по

которому должна быть пройдена квалификация]. Требования и порядок

проведения квалификации по виду продукции расположены по адресу:

http://zakupki.rosneft.ru/adress;

Участник закупки должен соответствовать индивидуальным для данной

закупочной процедуры квалификационным требованиям и предоставить

подтверждающие документы:

Участник закупки должен обладать следующими разрешениями

(лицензиями, свидетельствами о допуске на поставку товаров,

выполнение работ или оказание услуг

(иметь допуски к

отдельным видам товаров, работ, услуг), выданные

уполномоченными саморегулируемыми организациями) в

соответствии с действующим законодательством Российской

Федерации или применимым правом:

№

Требования

Подтверждающие документы

[требование]

[подтверждающий

документ]

Участник закупки должен обладать следующим опытом:

№

Требования

Подтверждающие документы

Наличие

Референт-лист с указанием

положительного

должностных лиц, телефонов

опыта (не менее 3-х

(или) скан.копии писем-

лет) на оказание

отзывов,

заключенных

услуг по разработке

договоров

ПЛАРН

Участник закупки должен обладать следующими материально-

производственными ресурсами для исполнения обязательств по

Договору:

№

Требования

Подтверждающие документы

[требование]

[подтверждающий

документ]

Участник закупки должен обладать следующими трудовыми

ресурсами для исполнения обязательств по Договору:

№

Требования

Подтверждающие документы

[требование]

[подтверждающий

документ]

Участник

закупки

(и/или

предприятие-изготовитель,

СПРАВОЧНО. Выгружено из ИР "НО" ПАО «НК «Роснефтьª: 23.12.2016 09:28

БЛОК 3 «ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ»

ССЫЛК

№

А НА П.

УСЛОВИЯ ЗАКУПКИ

БЛОКА 3

предлагаемого Участником закупки товара) должен

соответствовать следующим требованиям в отношении

системы менеджмента качества:

№

Требования

Подтверждающие документы

[требование]

[подтверждающий

документ]

Участник закупки должен соответствовать следующим

требованиям в отношении действующей системы управления

промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей

среды:

№

Требования

Подтверждающие документы

[требование]

[подтверждающий

документ]

Участник закупки должен соответствовать иным требованиям:

№

Требования

Подтверждающие документы

Отсутствие

Письмо-декларация

течение последних 2

свободной

форме

об

лет

судебных

отсутствии

у участника

разбирательств

случаев

судебных

качестве ответчика

разбирательств в качестве

ПАО

«НК

ответчика с ПАО

«НК

Роснефть»

или

«Роснефть» или Обществами

Обществом Группы в

Группы

связи

существенными нарушениями

существенными

договора, исковые требования

нарушениями

по

которым

были

договора,

исковые

удовлетворены, а также

требования

по

случаев расторжения ПАО

которым

были

«НК

«Роснефть»

или

удовлетворены,

Обществами Группы

также

случаев

одностороннем

порядке

расторжения ПАО

договора

связи

«НК Роснефть» или

существенными нарушениями

Обществами Группы

его условий

одностороннем

порядке договора в

связи

существенными

нарушениями

его

условий.

3.2.3

Требования к квалификации субподрядчиков (соисполнителей):

Не применимо;

Субподрядчики (соисполнители) должны полностью соответствовать

всем установленным требованиям в отношении Участников закупки

(п.3 Информационной карты);

СПРАВОЧНО. Выгружено из ИР "НО" ПАО «НК «Роснефтьª: 23.12.2016 09:28

БЛОК 3 «ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ»

ССЫЛК

№

А НА П.

УСЛОВИЯ ЗАКУПКИ

БЛОКА 3

Субподрядчики (соисполнители) должны соответствовать следующим

квалификационным требованиям и представить подтверждающие

документы в составе квалификационной части заявки:

№

Требования

Подтверждающие документы

[требование]

[подтверждающий

документ]

3.2.4

Дополнительные требования к квалификации коллективных Участников закупки:

Не предусмотрены;

Члены коллективного Участника закупки должны соответствовать

следующим квалификационным требованиям и представить

подтверждающие документы в составе квалификационной части

заявки:

№

Требования

Подтверждающие документы

[требование]

[подтверждающий

документ]

Дополнительные требования к коллективному Участнику закупки:

Коллективный Участник закупки при подготовке заявки вправе

суммировать следующие количественные показатели деятельности

членов

коллективного

Участника

закупки:

_________________________________________________________.

Количественные показатели деятельности членов коллективного

Участника закупки, которые должны быть не менее, чем у одного из

членов коллективного Участника закупки:

№

Требования

Подтверждающие документы

[требование]

[подтверждающий

документ]

Требования к технической части заявки, описанию продукции, являющейся предметом закупки,

ее

характеристикам и подтверждающим документам, входящим в техническую часть заявки

3.3.1

Требования к продукции:

Предусмотрены в Техническом задании (Блок

7 Документации) и

проекте Договора (Блок 6 Документации);

Продукция должна соответствовать следующим дополнительным

требованиям:

№

Требования

Подтверждающие документы

[требование]

[подтверждающий документ]

Требования к содержанию, форме, оформлению и составу технической части заявки:

Предусмотрены в п.п. 3.3, 3.6 Документации;

Предусмотрены дополнительные требования.

№

Требования

Подтверждающие документы

[требование]

[подтверждающий документ]

Требования к коммерческой части заявки, условиям Договора и подтверждающим документам, входящим

в коммерческую часть заявки

3.4.1

Требования к условиям оплаты:

СПРАВОЧНО. Выгружено из ИР "НО" ПАО «НК «Роснефтьª: 23.12.2016 09:28

БЛОК 3 «ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ»

ССЫЛК

№

А НА П.

УСЛОВИЯ ЗАКУПКИ

БЛОКА 3

А) Сроки оплаты:

Запрос цен:

Оплата по факту, не ранее, чем через 60 календарных дней после

исполнения обязательств по поставке товара

(выполнения работ,

оказания услуг) и получения покупателем первичных (отгрузочных)

документов, не более 90 календарных дней;

Оплата по факту, не ранее, чем через 45 календарных дней после

исполнения обязательств по поставке товара

(выполнения работ,

оказания услуг) и получения покупателем первичных (отгрузочных)

документов, не более 60 календарных дней;

Оплата по факту, не ранее, чем через _____ календарных дней после

исполнения обязательств по поставке товара

(выполнения работ,

оказания услуг) и получения покупателем первичных (отгрузочных)

документов, не более 30 календарных дней;

Если в п.1 Информационной карты установлено, что Участниками закупки являются только субъекты МСП (в

соответствии с п.4б) ПП 1352 от 11.12.14), срок оплаты должен составлять не более 30 календарных дней со дня

исполнения обязательств.

Иные сроки оплаты:

___________________________________________________________.

Запрос предложений (при наличии возможности подавать заявки с более длительными

условиями оплаты):

Для участников, не относящихся к субъектам малого и среднего

предпринимательства:

Предпочтительным условием является оплата по факту не ранее, чем через

____ календарных дней после исполнения обязательств по поставке товара

(выполнения работ, оказания услуг) и получения покупателем первичных

(отгрузочных) документов, но не более ____календарных дней.

Допускается подача предложений с более длительными сроками оплаты

(кроме авансирования), но не ранее, чем через ____календарных дней,

которые будут учтены при расчете приведенной стоимости

(формула

указана в п.20 Информационной карты).

Применимо только для заказчиков первого типа, деятельность которых регулируется ПП 1352 от 11.12.14

Для участников, относящихся к субъектам малого и среднего

предпринимательства:

Оплата по факту, не ранее, чем через

____ календарных дней после

исполнения обязательств по поставке товара (выполнения работ, оказания

услуг) и получения покупателем первичных (отгрузочных) документов, но

не более 30 календарных дней.

Оценка всех предложений участников (вне зависимости от принадлежности

к субъектам МСП) будет проводиться по приведенной стоимости (формула,

указана в п.20 Информационной карты).

Применимо только для заказчиков первого типа, деятельность которых регулируется ПП 1352 от 11.12.14

Запрос предложений (при наличии возможности подавать заявки с иными условиями

оплаты):

СПРАВОЧНО. Выгружено из ИР "НО" ПАО «НК «Роснефтьª: 23.12.2016 09:28

БЛОК 3 «ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ»

ССЫЛК

№

А НА П.

УСЛОВИЯ ЗАКУПКИ

БЛОКА 3

Для участников, не относящихся к субъектам малого и среднего

предпринимательства:

Предпочтительным условием является оплата по факту не ранее, чем через

____календарных дней после исполнения обязательств по поставке товара

(выполнения работ, оказания услуг) и получения покупателем первичных

(отгрузочных) документов, но не более ____календарных дней.

Допускается подача предложений с иными сроками оплаты

(кроме

авансирования), но не ранее, чем через ____календарных дней, которые

будут учтены при расчете приведенной стоимости (формула указана в п.20

Информационной карты).

Применимо только для заказчиков первого типа, деятельность которых регулируется ПП 1352 от 1 1.12.14

Для участников, относящихся к субъектам малого и среднего

предпринимательства:

Оплата по факту, не ранее, чем через

____ календарных дней после

исполнения обязательств по поставке товара (выполнения работ, оказания

услуг) и получения покупателем первичных (отгрузочных) документов, но

не более 30 календарных дней.

Допускается подача предложений с иными сроками оплаты

(кроме

авансирования), но не ранее, чем через ____календарных дней и не более

чем 30 календарных дней, которые будут учтены при расчете приведенной

стоимости (формула указана в п.20 Информационной карты).

Оценка всех предложений участников (вне зависимости от принадлежности

к субъектам МСП) будет проводиться по приведенной стоимости (формула,

указана в п.20 Информационной карты).

Применимо только для заказчиков первого типа, деятельность которых регулируется ПП 1352 от 11.12.14

Запрос предложений (без возможности подавать заявки с иными условиями оплаты):

Для участников, не относящихся к субъектам малого и среднего

предпринимательства:

Оплата по факту, не ранее, чем через

_____ календарных дней после

исполнения обязательств по поставке товара (выполнения работ, оказания

услуг) и получения покупателем первичных (отгрузочных) документов, не

более _____ календарных дней).

Применимо только для заказчиков первого типа, деятельность которых регулируется ПП 1352 от 11.12.14

Для участников, относящихся к субъектам малого и среднего

предпринимательства:

Оплата по факту, не ранее, чем через

_____ календарных дней после

исполнения обязательств по поставке товара (выполнения работ, оказания

услуг) и получения покупателем первичных (отгрузочных) документов, но

не более 30 календарных дней.

Оценка всех предложений участников (вне зависимости от принадлежности

к субъектам МСП) будет проводиться по приведенной стоимости (формула,

указана в п.20 Информационной карты).

Применимо только для заказчиков первого типа, деятельность которых регулируется ПП 1352 от 11.12.14

Б) Предоставление аванса:

Предоставление аванса не предусмотрено;

Предоставление аванса возможно:

СПРАВОЧНО. Выгружено из ИР "НО" ПАО «НК «Роснефтьª: 23.12.2016 09:28

БЛОК 3 «ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ»

ССЫЛК

№

А НА П.

УСЛОВИЯ ЗАКУПКИ

БЛОКА 3

Размер аванса

____________________________________________________ ;

Условия предоставления аванса

________________________________________________.

3.4.2

Требования к применению опциона:

Опцион не предусмотрен;

Опцион предусмотрен проектом Договора (Блок 6). Диапазон отклонения от

_________________________% в большую сторону,

________% в меньшую сторону.

3.4.3

Возможность заключения Договоров на единый объем продукции одновременно с несколькими

лицами:

Не предусмотрена;

Предусмотрена.

10.

3.4.4

Требования к содержанию, форме, оформлению и составу коммерческой части заявки:

Предусмотрены в п.3.4, 3.6 Документации;

Предусмотрены дополнительные требования. Участник закупки должен

предоставить в составе коммерческой части заявки следующие документы:

Подписанный со стороны Участника закупки проект Договора (Блок 6

«Проект Договора»), который входит в состав Документации и

приложения к нему (в том числе спецификации);

Форму подтверждения российского происхождения товаров, выполнения

работ/оказания услуг российскими лицами;

Применимо только для закупок заказчиков первого типа, осуществляемых в соответствии с

требованиями Постановления Правительства РФ от 16.09.2016 №925.

Отсутствие данного документа в составе заявки Участника закупки не является основанием для

отклонения заявки (в этом случае такая заявка рассматривается как содержащая предложение о

поставке иностранных товаров, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами.).

Калькуляцию стоимости продукции

(раскрытие информации о

составляющих цены, в том числе цены завода-изготовителя,

транспортных расходов, наценки, стоимости страхования, таможенного

оформления, стоимости иных сопутствующих работ, услуг и т.д.);

Иные документы: Коммерческое предложение.

Требования к обеспечению заявки и подтверждающим его документам

11.

3.5.1

Требования к обеспечению заявки:

Не предусмотрены;

Предусмотрены. Обеспечение заявки должно соответствовать следующим

требованиям:

А. Требования к размеру обеспечения заявки:

Размер обеспечения заявки:

___________________________________________________;

Если в п.1 Информационной карты установлено, что Участниками закупки являются только субъекты МСП

(в

соответствии с п.4б) ПП 1352 от 11.12.14), размер обеспечения не может превышать 2 % НМЦ.

Б. Требования к форме обеспечения заявки Участника закупки⁵:

⁵ Если Участниками закупки являются только субъекты МСП, Участники закупки вправе самостоятельно выбрать способ

обеспечения заявки из числа установленных в данном разделе.

СПРАВОЧНО. Выгружено из ИР "НО" ПАО «НК «Роснефтьª: 23.12.2016 09:28

БЛОК 3 «ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ»

ССЫЛК

№

А НА П.

УСЛОВИЯ ЗАКУПКИ

БЛОКА 3

Безотзывная банковская гарантия;

Денежное обеспечение. Реквизиты счета для перечисления

денежного обеспечения заявки:

______________________________________;

Гарантия материнской компании (с учетом следующих особенностей

_________);

Гарантия третьего лица (с учетом следующих особенностей

_________________);

Иной способ, не противоречащий законодательству Российской

Федерации:

________________________________________________________.

В. Требования к возврату обеспечения заявки:

Возврат обеспечения заявки осуществляется в течение _____ рабочих

дней;

Если в п.1 Информационной карты установлено, что Участниками закупки являются только субъекты МСП

(в

соответствии с п.4б) ПП 1352 от 11.12.14), срок возврата обеспечения заявки должен быть не более 7 рабочих дней со дня

подписания протокола, составленного по результатам закупки.

Г. Особые требования к обеспечению заявок

Особый порядок предоставления обеспечения заявки:

_________________________;

Особый порядок возврата обеспечения заявки:

_____________________________;

Особые условия удержания обеспечения заявки:

____________________________;

Иные особые условия обеспечения заявок:

________________________________.

12.

3.5.2

Требования к банку, выдавшему банковскую гарантию:

Не применимо (если обеспечение заявки не установлено) или

дополнительные требования к банку-гаранту не установлены;

Предусмотрены:

Наличие собственных средств (капитала) банка не менее

____________________;

Наличие рейтинга [наименование специализированной организации]

на уровне не ниже

_______________________________________________________;

Иные требования

_____________________________________________________.

Инструкция по подготовке заявки Участником закупки

13.

3.6.1

Требования относительно минимального срока действия заявки:

90 дней с даты окончания срока подачи заявок;

Заявка должна быть действительной до «___» _____________

201___ г.

14.

3.6.2

Требования относительно вариантов заверения перевода документов (копий документов):

Не предусмотрены;

Предусмотрено нотариальное заверение;

Предусмотрен иной способ заверения к документам, выданным

третьими лицами на иностранном языке, должен быть

СПРАВОЧНО. Выгружено из ИР "НО" ПАО «НК «Роснефтьª: 23.12.2016 09:28

БЛОК 3 «ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ»

ССЫЛК

№

А НА П.

УСЛОВИЯ ЗАКУПКИ

БЛОКА 3

дополнительно приложен перевод на русский язык, заверенный

апостилем.

15.

3.6.3

Требования относительно способа заверения/подписания документов в электронной форме,

позволяющего Организатору закупки убедиться, что они исходят от Участника закупки

(представителя, имеющего право действовать от имени Участника):

Не применимо;

Электронная цифровая подпись:

Усиленная квалифицированная электронная подпись;

Усиленная неквалифицированная электронная подпись;

Простая электронная подпись;

Иной тип электронной подписи: квалифицированная

электронная подпись, содержащая в поле Extended Key Usage

отметку о возможности применения данного сертификата на

ЭТП - OID 1.2.643.3.241.;

Направление документов в сканированном виде с официального адреса

электронной почты Участника закупки, без заверения электронной

подписью;

Иной тип заверения документов в электронной форме

__________________________.

Подача, прием и вскрытие конвертов с заявками Участников закупки

16.

3.7.1

Порядок подачи частей заявки:

Все части заявки подаются одновременно;

Квалификационная и техническая часть подаются одновременно в

составе 1-ой части заявки, коммерческая - в составе 2-ой части заявки;

Квалификационная часть заявки подается отдельно в составе 1-ой

части заявки, техническая и коммерческая часть подаются

одновременно в составе 2-ой части заявки;

Квалификационная часть заявки подается в составе 1-ой части заявки,

техническая - в составе 2-ой части заявки, коммерческая - в составе 3-

ей части заявки.

17.

3.7.2

Тип процедуры вскрытия конвертов (открытия доступа):

Непубличная процедура вскрытия конвертов (или открытия доступа к

заявкам при проведении процедуры закупки в электронной форме) без

приглашения представителей Участников закупки, проводимая в

соответствии с порядком, установленным в Положении о закупке;

Публичная процедура вскрытия конвертов

(или открытия доступа к

заявкам при проведении процедуры закупки в электронной форме),

проводимая с приглашением Участников закупки. Порядок проведения:

Дата проведения: «___» __________ 201__ г.;

Время проведения (открытия доступа к заявкам при проведении

процедуры закупки в электронной форме): ___ ч. : ___ м.

Место проведения:

__________________________________________________;

Порядок проезда Участников закупки

___________________________________;

Ограничение по количеству представителей от одного Участника

закупки: не более ____ чел.;

СПРАВОЧНО. Выгружено из ИР "НО" ПАО «НК «Роснефтьª: 23.12.2016 09:28

БЛОК 3 «ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ»

ССЫЛК

№

А НА П.

УСЛОВИЯ ЗАКУПКИ

БЛОКА 3

Иные особенности проведения

_________________________________________ .

Рассмотрение заявок Участников закупки и выбор Победителя

18.

3.8.1

Порядок рассмотрения частей заявки:

Все части заявки рассматриваются одновременно;

Квалификационная и техническая часть рассматриваются одновременно

в составе 1-ой части заявки, коммерческая - в составе 2-ой части заявки

(после проведения отбора по квалификационной и технической частям

заявки);

Квалификационная часть заявки рассматривается в составе 1-ой части

заявки, техническая и коммерческая часть рассматриваются

одновременно в составе 2-ой части заявки (после проведения отбора по

квалификационной части заявки);

Квалификационная часть заявки рассматривается в составе 1-ой части

заявки, техническая - в составе 2-ой части заявки (после проведения

отбора по квалификационной части заявки), коммерческая - в составе 3-

ей части заявки

(после проведения отбора по квалификационной и

технической частям заявки).

19.

3.8.2

Критерии отбора заявок Участников закупки:

Соответствие Участника закупки (в том числе коллективного Участника

закупки) и заявленных субподрядчиков (соисполнителей) предъявленным

требованиям;

Соответствие предлагаемой продукции предъявленным требованиям;

Соответствие предлагаемых договорных условий предъявленным

требованиям;

Недопустимость превышения стоимости заявки Участника закупки

установленной в Извещении НМЦ;

Предоставление Участником закупки требуемого обеспечения заявки в

установленных размере, форме, порядке;

Соответствие заявки по составу и/или оформлению (кроме правильности

оформления конверта) предъявленным требованиям, в том числе по

объему и содержанию представляемых документов, а также по

подписанию уполномоченным лицом;

Соответствие технической части заявки по составу, содержанию

требованиям Технического задания и условиям договора к оказываемым

услугам/выполняемым работам/поставляемым товарам;

Соответствие коммерческой части заявки по составу и содержанию

условиям технической части заявки;

Соответствие поданного коммерческого предложения, последним ставкам

на ЭТП.

20.

3.8.4

Порядок применения критериев оценки заявок для выбора Победителя:

Выбор по минимальной цене. Единый базис сравнения ценовых

показателей:

______________________________________________________________;

СПРАВОЧНО. Выгружено из ИР "НО" ПАО «НК «Роснефтьª: 23.12.2016 09:28

БЛОК 3 «ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ»

ССЫЛК

№

А НА П.

УСЛОВИЯ ЗАКУПКИ

БЛОКА 3

Выбор по минимальной приведенной цене в соответствии со следующей

формулой:

______________________________________________________________;

Выбор по минимальной оценке совокупной стоимости владения

(стоимости жизненного цикла) в соответствии со следующей формулой:

________________________________;

Многокритериальная оценка, в соответствии со следующими параметрами

(показатели

(критерии), весовые коэффициенты, шкала оценки):

_____________________________;

Выбор

по

минимальной

приведенной

цене

_____________________________в соответствии с требованиями п.2

Постановления Правительства РФ от 16.09.2016 №925:

оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат

предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ,

оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки

производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15

процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной

участником в заявке на участие в закупке.

Выбор

по

минимальной

приведенной

цене

_____________________________ в соответствии с требованиями п.3 и 4

Постановления Правительства РФ от 16.09.2016 №925:

в случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке,

содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных

государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными

лицами, договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15

процентов от предложенной им цены договора.

в случае, если победителем закупки, при проведении которой цена договора снижена

до нуля и которая проводится на право заключить договор, представлена заявка на

участие в закупке, которая содержит предложение о поставке товаров,

происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ,

оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по

цене, увеличенной на 15 процентов от предложенной им цены договора

Иной порядок

Выбор по минимальной цене за лот.

21.

3.8.3

Порядок проведения аукциона:

Не применимо

Шаг аукциона фиксированный _____________________ ед.измерения;

Шага аукциона диапазон: от ______ до ______ ед. измерения;

Время ожидания ценовых предложений (мин.) __________;

Способ проведения аукциона:

путем снижения начальной

(максимальной) цены Договора на

«шаг

аукциона»)

путем снижения цен, поданных Участниками закупки в составе заявки на

«шаг аукциона»

Иные условия аукциона

СПРАВОЧНО. Выгружено из ИР "НО" ПАО «НК «Роснефтьª: 23.12.2016 09:28

БЛОК 3 «ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ»

ССЫЛК

№

А НА П.

УСЛОВИЯ ЗАКУПКИ

БЛОКА 3

__________________________________________________________.

22.

3.8.5

Возможность подачи альтернативных предложений:

Не предусмотрена;

Предусмотрена подача альтернативных предложений в отношении

следующих аспектов

__________________________________________________________.

Максимально допустимое количество альтернативных предложений,

подаваемых одним Участником закупки: ___.

Особые требования к подготовке и порядку оформления альтернативных предложений:

Не предусмотрены и/или не применимо;

Предусмотрены:

Отсутствует необходимость в предоставлении документов,

подтверждающих

соответствие

Участника

закупки

установленным требованиям в составе альтернативного

предложения;

Иные требования

_____________________________________________.

23.

3.8.6

Возможность выбора нескольких Победителей:

Не предусмотрена;

Предусмотрена, при этом:

Порядок распределения общего объема продукции:

Выбор победителя будет производиться по каждому лоту в

отдельности;

Порядок распределения общей суммы

_________________________________;

Дополнительные условия

______________________________________ .

Количество Победителей:

Не более 3

24.

3.8.7

Порядок подписания протокола о результатах торгов, являющегося основанием для заключения

Договора:

Не применимо;

Организатор закупки подписывает с Победителем протокол о результатах торгов (аукциона,

конкурса) в день их проведения. В случае проведения закупки на ЭТП, применяются правила

подписания протокола используемой ЭТП.

Срок и порядок заключения Договора

25.

3.9.1

Участник закупки предоставит Заказчику подписанный со своей стороны договор:

В составе коммерческой части заявки;

До «____» _____________________ 201 ___ г;

В течение 10 рабочих дней с момента публикации итогового протокола

или, в случае проведения закрытой и/или непубликуемой процедуры,

направления уведомления о выборе Победителя;

В день проведения аукциона/конкурса.

Заказчик предоставит Победителю/ Единственному участнику конкурентной процедуры закупки

СПРАВОЧНО. Выгружено из ИР "НО" ПАО «НК «Роснефтьª: 23.12.2016 09:28

БЛОК 3 «ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ»

ССЫЛК

№

А НА П.

УСЛОВИЯ ЗАКУПКИ

БЛОКА 3

акцепт:

До «____» _____________________ 201 ___ г;

В течение

[15/20/30/иное количество рабочих] момента публикации

итогового

протокола или, в случае проведения закрытой и/или

непубликуемой процедуры, направления уведомления о выборе

Победителя;

В день подписания протокола о результатах торгов (аукциона/конкурса);

Не применимо.

Заказчик подпишет предоставленный Победителем/ Единственным участником конкурентной

процедуры закупки Договор:

До «____» _____________________ 201 ___ г;

В течение

[15/20/30/иное количество рабочих] момента публикации

итогового

протокола или, в случае проведения закрытой и/или

непубликуемой процедуры, направления уведомления о выборе

Победителя.

В день подписания протокола о результатах торгов (аукциона/конкурса)

В течение 10 рабочих дней с даты предоставления подписанного со

стороны победителя Договора.

Если в п.1 Информационной карты установлено, что Участниками закупки являются только субъекты МСП

(в

соответствии с п.4б) ПП 1352 от 11.12.14), срок заключения договора должен составлять не более 20 рабочих дней со дня

принятия Заказчиком решения о заключении такого Договора⁶

Порядок формирования цены договора

26.

3.9.4

При заключении Договора цены за единицу товара (единицу объема выполнения работ / оказания

услуг) будут формироваться:

Путем пропорционального снижения цены за единицу товара (единицу

объема выполнения работ / оказания услуг), указанные в коммерческом

предложении, на процент экономии, достигнутый в процедуре хода

аукциона (разница между начальной (максимальной) ценой договора и

ценой лица, с которым заключается договор, отнесенная к начальной

(максимальной) цене договора);

Путем указания цен из поданного коммерческого предложения

Победителя закупки;

Иной способ:

_______________________________________________________________.

Не применимо

Требования к обеспечению Договора и подтверждающим его документам

27.

3.10.1

Требования к обеспечению Договора:

Не предусмотрены

Предусмотрено. Обеспечение Договора должно соответствовать

следующим требованиям:

А. Требования к размеру обеспечения Договора:

⁶ За исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации для заключения Договора

необходимо его одобрение органом управления Заказчика, а также случаев, когда действия (бездействие) Заказчика при

осуществлении закупки обжалуются в антимонопольном органе либо в судебном порядке. В указанных с лучаях Договор

должен быть заключен в течение 20 рабочих дней со дня вступления в силу решения антимонопольного органа или судебного

акта, предусматривающего заключение Договора.

СПРАВОЧНО. Выгружено из ИР "НО" ПАО «НК «Роснефтьª: 23.12.2016 09:28

БЛОК 3 «ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ»

ССЫЛК

№

А НА П.

УСЛОВИЯ ЗАКУПКИ

БЛОКА 3

Размер обеспечения Договора:

_________________________________________________;

Если в п.1 Информационной карты установлено, что Участниками закупки являются только субъекты МСП

(в

соответствии с п.4б) ПП 1352 от 11.12.14), размер обеспечения должен быть не более 5% НМЦ или должен быть равен

размеру аванса, если Договором предусмотрена выплата аванса.

Б. Требования к форме обеспечения Договора⁷:

Безотзывная банковская гарантия;

Денежное обеспечение. Реквизиты счета для перечисления

денежного обеспечения заявки:

______________________________________;

Гарантия материнской компании (с учетом следующих особенностей

_________);

Гарантия третьего лица

(с учетом следующих особенностей

_________________);

Иной способ, не противоречащий законодательству Российской

Федерации:

________________________________________________________.

В. Требования по обеспечению обязательств возврата аванса:

Не предусмотрены;

Предусмотрены: ______________________________________ .

28.

3.10.2

Особые условия в отношении обеспечения Договора:

Не предусмотрены (если обеспечение заявки не предусмотрено или

дополнительные требования не предусмотрены);

Предусмотрены:

Требования для Участников закупки, имеющих «неустойчивое

финансовое

состояние»

________________________________________________________.

Требования для Участников закупки, имеющих

«крайне

неустойчивое финансовое состояние»:

________________________________________________________.

29.

3.10.3

Требования к банку, выдавшему банковскую гарантию:

Не предусмотрены или не применимо;

Предусмотрены:

Наличие собственных средств

(капитала) банка не менее

____________________;

Наличие рейтинга [наименование специализированной организации]

на

уровне

не

ниже

_______________________________________________________;

Иные

требования

_____________________________________________________.

30.

3.10.4

Срок предоставления обеспечения Договора:

До «____» _____________________ 201 ___ г;

⁷ Если Участниками закупки являются только субъекты МСП, Участники закупки вправе самостоятельно выбрать способ

обеспечения Договора из числа установленных в данном разделе.

СПРАВОЧНО. Выгружено из ИР "НО" ПАО «НК «Роснефтьª: 23.12.2016 09:28

ПАО Роснефть. закупка: Разработка планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов (ПЛАРН) и их сопровождение (2019 год) - часть 1